门窗承包合同合集九篇

门窗承包合同(精选9篇)

门窗承包合同 篇1

甲方:____________

乙方:____________

一、甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本合同,望遵照执行。

二、承包方式:包工包料,使用建设单位指定的中空材料,塑钢框颜色为白色。

三、结算方式:工程总造价,中空玻璃窗户为元/㎡×实际工程量为工程总造价,估算总价约按实结算。

四、质量:制作安装质量必须符合规范规定,达不到要求的.必须进行返工,返工的工、料费用均由乙方负责。窗户周围的塞缝施工及质量由乙方负责。

五、付款方式:乙方安装完大框后甲方按40%付款。窗扇等全部进场安装完毕后再付工程总价的40%,竣工验收后付剩余15%,预留5%为保修金,保修期满一年后付清,保修金无利息。

六、安全:乙方必须遵守甲方的安全生产、文明施工管理制度,确保安全无事故,如发生安全事故,由乙方自行承担。

七、工期:乙方必须在接到甲方安装施工通知20天内安装完大框,一个月内全部安装完毕,不得影响工程工期。如发生人力不可抗拒的自然灾害或因甲方原因造成停工,工期另定。

八、本协议共设两份:甲、乙双方各执一份,如修订合同需由双方负责人签字盖章后方能生效,如一方擅自更改,视为无效。

九、竣工及保修:乙方应对所施工的分项工程负责,要按时参加竣工验收,发生质量问题应及时进行维修。

十、违约责任:

甲方违约:乙方有权停止施工,甲方承担乙方相应费用。乙方违约:甲方有权拒付有关款项,乙方承担甲方的相应损失。

补充事项:乙方不承担税务费用。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

_________年____月____日

门窗承包合同 篇2

建筑门窗工程承包合同范文1

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就____市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

一、 工程名称:。

二、 工程地址:

三、 承包方式:包工包料(大包)。

四、 工程内容:点式玻璃雨搭。

五、 工程用料:

1、框架:用15与10的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架,作成之后进行防锈处理,然后进行氟碳烤漆。

2、拉筋:点式玻璃雨搭专用拉筋。

3、玻璃:88钢化夹胶玻璃,用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。

六、 承包总价:(1500元)每平方米,大约66平方米,总计(99000元),拉筋单独合算,不在总平方米造价之内,最终结算以验收实际测量面积结算。

七、 工期:收到预付款之日起一个月内完成工期。

八、 付款方式:合同签订后,预付壹万元订金,主框钢板进入现场后

付工程款的30%,主框安装完毕后在付30%,完工验收合格后付 37%,留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定________年内返还保质金)。

九、 违约责任:

1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工,在施工期间,由乙方造成停工或人员不足,质量达不到本合同规定要求,须返工重来,造成损失由乙方承担,工期不予顺延。

2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款,乙方有权予以停工,工期顺延,造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担,并在复工前支付违约费用。

十、 本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成可诉讼至____市人民法院。

一、 本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效,望共同遵守。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

________年____月____日

________年____月____日

建筑门窗工程承包合同范文2

甲方(发包方):

乙方(承包方):

根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和《____市建筑工程施工合同管理办法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

第一条:工程概况

工程名称:安徽医学高等专科学校学生公寓5楼

工程地点:____市经济技术____区(安徽医学高等专科学校校园内)

工程内容:铝合金建筑门窗

工程范围:加工、制作、安装及成品保护

1、工程各项目单位一次性包死,不存在其它任何费用,工程总造价(暂定贰拾玖万元整)。推拉窗为228元㎡(带不锈钢窗纱),推拉门及门连窗(门下方扣板)为269元㎡,地弹门为310元㎡(不包括地弹簧)。决算时工程量以实际为准。

2、承包方式:包工包料。

第二条:工程期限

1、开工日期:________年____月____日

2、竣工日期:________年____月____日

3、工期延误:在施工过程中,如遇到下列情况,工期应相应顺延:

a) 因甲方原因发生工程量变化和设计变更;

b) 一周内非乙方原因停电造成停工累计超过8小时;

c) 不可抗拒之因素;

d) 因甲方原因未能按期完成施工前准备工作,或未能按规定提供材料等造成乙方停工的;

e) 合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。乙方在以上情况发生后____日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告,甲方代表在收到报告后____日内予以确认、答复,逾期不予答复,视为确认。

第三条:工地代表

甲方驻工地代表: 负责人:

乙方驻工地代表: 负责人:

第四条:甲方工作

1. 提供与门窗工程有关图纸及技术资料;

2. 负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收;

3. 负责提供材料堆放场地及脚手架使用。

第五条:乙方工作

1. 应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工,确保工程质量;

2. 切实与土建施工单位配合,认真做好安全生产、文明施工,现场安全责任自负;

3. 工程在未办理移交前要切实做好成品保护;

4. 要做好门窗的防渗漏措施,否则一切损失由乙方自负。

第六条:工程进度

严格按合同工期施工,确保不影响土建工程进度。

第七条:工程质量

1、工程质量的'等级和要求:确保优良,门窗综合验收确保叁级以上。

2、工程材料的使用:

推拉窗为828系列,推拉门为90系列,壁厚为

1.2,扣板厚度为0.8

1.0,几何尺寸统一,色泽一致,配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准使用。

3、工程材料的要求:

电泳不锈钢铝合金型材采用信元铝材,铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠5厚浮法白色玻璃。

第八条:工程验收

1. 隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。

2. 乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告

3. 乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。

第九条:合同价款与支付

1、本工程合同单价(材价调整除外),任何一方不得擅自改变,但发生下列情况之一的,可作调整:

(1)甲方代表确认的工程量增减;

(2)甲方代表确认的设计变更。

2、工程款支付方式和时间:参见原土建工程《建设工程施工合同》。

第十条:设计变更

1. 乙方对原设计进行变更,须经甲方代表同意,甲方对原设计进行变更,须向乙方发出书面变更通知。

2. 工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。

第十一条:保修

承包方负责保修________年(注:非人为原因)。

第十二条:违约责任

1. 甲方不能按时付款的责任:按未付款额每日万分之五支付违约金;

2. 乙方延误工期的责任:按工程总造价的每日万分之五支付违约金;

3. 由于一方责任造成合同不能履行的责任:由责任方承担由此造成的一切损失。

4. 工程质量达不到合同要求的责任:按工程造价的10%进行处罚。

第十三条:争议

本合同履行过程中发生争议,双方可约请合同签证部门和行业主管部门参与协商解决;协商不成时,采用下列方式中2项解决。

1. 向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。

2. 向____市人民法院起诉。

第十四条:如需担保,应另立合同。

第十五条:合同份数

合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,副本6份送有关部门备案。

第十六条:其它

未尽事宜,双方另行协商签订补充协议。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

________年____月____日

________年____月____日

建筑门窗工程承包合同范文3

发包方(全称):简称甲方)

承包方(全称): (简称乙方)

依照中华人民共和国《建筑法》中华人民共和国《劳动法》建筑安装工程《民法典》等相关管理规定及条例,为了明确经济关系和职责,分工作,互相配合,互相促进,共同多快好省地完成施工任务,结合本工程的实际情况,本着互利互惠、自愿诚实信用的原则,经甲乙双方协商约定一致,签订如下合同条款共同遵守。

一、工程基本概况:

1、工程名称:重庆XX公司:厂房、综合楼:

2、工程地址:重庆江津(杨家店)工业园区内.

3、厂房、综合楼总建筑面积:约11000平方米。

4、建筑层数:厂房钢为钢结构一层,办公楼三层,住宿楼四层,餐厅、厨房一层,建筑总高度1

4.70米。

二、工程承包范围、内容及方式:厂房、综合楼窗制作安装工程(不含内外装饰和水、电安装)本工程整体单项实行双包工程,包工包料。

三、工程计价方式:

厂房、 综合楼按窗洞口面积计价12

5.00元平方米。

四、工期要求:

1.签订合同之日起至工程完工20天,具体以实际进场时间计算。乙方不得以任何附加条件故意拖延工期,更不能无理取闹刁难甲方,若乙方无技术力量无人员组织能力,甲方有权终止合同,乙方自行退场,并按合同价款的50%赔偿给甲方的违约损失。

2. 除人力不可抗拒的自然因素(如停电、下雨、机械故障、停工待料、)等,按实际天数工期顺延。

五、材料、设备供应

1、甲方提供

材料:所有原材料成品、半成品全部由乙方购买。但是:原材料按甲方的指定要求,必须用海螺60型材,玻璃厚度及颜色花纹另议。

2、设备:甲方提供所用机具的用电,其它一切大、中型设备及小型手工用具全由乙方自带。

六、技术资料供应:

甲方负责提供窗洞口尺寸及数量,但是:乙方进场对实体另进行复查校对,确保无误。

七、临时设施提供方式:

所有职工的生活用品,食宿自理。

八、工程款支付方式:

成形安装完成经甲方验收合格后按计价金额的50%支付给乙方,全部安装完成后30天内付清一切工程价款。

九、工程质量:所有窗框、窗扇保证无错角,及配套小件齐全,接头平整,缝隙均匀。安全、文明施工措施及管理制度。乙方进场后必须服从现场管理员的统一指挥和安排,加强职工教育,做好一切安全防护工作,高空作业必须系好安全带,严禁酒后上班作业,违者罚款100200元次.主动找管理人员协商工程的有关事宜,积极配合其他班组的工作.同心合力确保安全和工程质量.

十、违约与赔偿:

1、甲方责任:

甲方严格按照双方约定的合同条款执行,如有违约将按《中华人民共和国建筑民法典》的相关条例规定,对乙方实行经济赔偿。

2、乙方责任:

乙方必须遵守双方约定的合同条款,保质保量完成工程任务,如有违约按《中华人民共和国建筑劳动合同法》的相关条例规定,对甲方实行经济赔偿。

其它: 乙方严格按照业主及管理员的要求,在保证质量的完成工作任务,决不允许任何人以任何形式在工地上拉帮结派,打架斗殴,违者罚款00元次,情节严重者送当地公安机关追究当事人的法律责任。

一、合同份数:

本合同正本一式贰份,甲、乙双方各执壹份,副本含复印件贰份,甲、乙双方各执壹份。

二、本合同经甲、乙双方盖章或签字之日起生效,未尽事项由双方协商另立附件,附件与合同正件有同等的法律效力,至承包范围内的工程完工,付清一切价款后自然失效,任何一方不得返悔。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

________年____月____日

________年____月____日

门窗承包合同 篇3

甲方(发包方):______

乙方(承包方):______

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《______市建筑工程施工合同管理办法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

第一条:工程概况

工程名称:______医学高等专科学校学生公寓______楼。

工程地点:______市经济技术开发区(______医学高等专科学校校园内)。

工程内容:铝合金建筑门窗。

工程范围:加工、制作、安装及成品保护。

1、工程各项目单位一次性包死,不存在其它任何费用,工程总造价(暂定______元整)。推拉窗为______元/㎡(带不锈钢窗纱),推拉门及门连窗(门下方扣板)为______元/㎡,地弹门为______元/㎡(不包括地弹簧)。决算时工程量以实际为准。

2、承包方式:包工包料。

第二条:工程期限

1、开工日期:20______年______月______日。

2、竣工日期:20______年______月______日。

3、工期延误:在施工过程中,如遇到下列情况,工期应相应顺延:

a) 因甲方原因发生工程量变化和设计变更;

b) 一周内非乙方原因停电造成停工累计超过_____小时;

c) 不可抗拒之因素;

d) 因甲方原因未能按期完成施工前准备工作,或未能按规定提供。

e) 合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。

乙方在以上情况发生后_____日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告,甲方代表在收到报告后_____日内予以确认、答复,逾期不予答复,视为确认。

第三条:工地代表

甲方驻工地代表: _____负责人:_____

乙方驻工地代表: _____负责人:_____

第四条:甲方工作

1. 提供与门窗工程有关图纸及技术资料;

2. 负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收;

3. 负责提供材料堆放场地及脚手架使用。

第五条:乙方工作

1. 应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工,确保工程质量;

2. 切实与土建施工单位配合,认真做好安全生产、文明施工,现场安全责任自负;

3. 工程在未办理移交前要切实做好成品保护;

4. 要做好门窗的防渗漏措施,否则一切损失由乙方自负。

第六条:工程进度

严格按合同工期施工,确保不影响土建工程进度。

第七条:工程质量

1、工程质量的等级和要求:确保优良,门窗综合验收确保叁级以上。

2、工程材料的使用:

推拉窗为_____系列,推拉门为_____系列,壁厚为_____mm,扣板厚度为_____mm,几何尺寸统一,色泽一致,配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准使用。

3、工程材料的要求:

_____不锈钢铝合金型材采用_____铝材,铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠_____mm厚浮法白色玻璃。

第八条:工程验收

1. 隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。

2. 乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。

3. 乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。

第九条:合同价款与支付

1、本工程合同单价(材价调整除外),任何一方不得擅自改变,但发生下列情况之一的,可作调整:

(1)甲方代表确认的`工程量增减;

(2)甲方代表确认的设计变更。

2、工程款支付方式和时间:参见原土建工程《建设工程施工合同》。

第十条:设计变更

1. 乙方对原设计进行变更,须经甲方代表同意,甲方对原设计进行变更,须向乙方发出书面变更通知。

2. 工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。

第十一条:保修

承包方负责保修二年(注:非人为原因)。

第十二条:违约责任

1. 甲方不能按时付款的责任:按未付款额每日万分之_____支付违约金;

2. 乙方延误工期的责任:按工程总造价的每日万分之_____支付违约金;

3. 由于一方责任造成合同不能履行的责任:由责任方承担由此造成的一切损失。

4. 工程质量达不到合同要求的责任:按工程造价的_____%进行处罚。

第十三条:争议

本合同履行过程中发生争议,双方可约请合同签证部门和行业主管部门参与协商解决;协商不成时,采用下列方式中_____项解决。

1. 向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。

2. 向______市人民法院起诉。

第十四条:如需担保,应另立合同。

第十五条:合同份数。

合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,副本_____份送有关部门备案。

第十六条:其它

未尽事宜,双方另行协商签订补充协议。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

日期:_________年____月____日 日期:_________年____月____日

门窗承包合同 篇4

甲方:(发包人)________________________

乙方:(承包人)____________

为了保护合同双方的合法权益,实现进度、质量、安全、文明生产等控制目标,依照《合同法》第272条规定,明确生产车间的承包范围、承包价格和甲乙双方的权力与义务,因此签定本合同,共同恪守执行。

一、承包方式:

1、以生产车间为一承包作业主体。以工程批次为独立核算单位。

2、进、出厂的原材料、产成品、半产品,生产车间人员共同卸料、装料,由公司统一安排。不计工作时间。

二、承包内容:

1、承包范围:门窗制作全过程,包括下料、开V口、排水孔、五金安装孔、工地安装孔、焊接、焊缝清理、密封条安装、五金组装、门窗的包装、安装固定片以及转角和方管的拼接等。

2、目标:

(1)质量要求:合格。

①乙方必须按照甲方的要求按照国家现行标准和公司企业内部标准按时完成生产任务;

②不允许造成返工、返修,如发生类似事件,乙方承担因返工返修所发生的材料和人工费用。

(2)现场管理:

①必须服从甲方下达的生产任务;

②任何损坏现场物品、工具、设备等机具等情况,甲方将追究赔偿责任,由乙方自负;

③作业人员统一登记造册,名单上报公司管理部门。

(3)安全文明生产管理:

①无人身伤亡事故和重大质量、安全事故发生;

②工作中使用文明用语;

③作业中以沟通协调方式进行,严禁发生争执和强行违章作业;

④严禁工作中的不文明行为(包括随地大小便,偷盗他人财物和工具,衣冠不整,穿拖鞋进入生产车间等),违反者将予以严厉处罚;

⑤机器设备不准随意乱动、乱调,应严格按照设备操作规程操作;

⑥机器设备、手电钻等操作中绝不允许戴手套操作;

⑦严禁醉酒和酒后上岗;

⑧不遵守操作规程出现事故,责任自负;

⑨未经许可,不准擅自接电、接气,乱调设备,违者罚款。

(4)进度目标:达到公司工程部规定的进度要求。

3、乙方保修范围:

(1)安装玻璃后的玻璃压条对接间隙过大,乙方必须在工地竣工验收之前完成维修和更换,并以安装队和现场负责人验收合格的汇签单为准。材料由甲方提供,乙方自行承担人工费和车程费。

(2)五金件漏装和安装孔不到位的,乙方应及时妥善解决。

(3)开启扇安装位置不得当,出现开启不灵活的或者安装几何尺寸不当造成锁闭不严的情况,属于乙方的保修范围。

(4)开启扇的开启方向与设计不符的,乙方自行与客户协商,承担全部责任。

4、承包价款及结算方式:

(1)、加工费按14元/㎡(不含税金)计算,以生产门窗成品的实际制作尺寸为依据;

(2)、产品必须经验收合格,不合格视为违约。

三、组织领导:

1)、生产班组必须服从公司领导,对安排的临时性工作必须无条件执行。

2)、乙方必须确保进场人员的身体健康、有一定的生产经验。经批准进场的工人必须持有效的身份证件。在合同期内,乙方不得随意更换生产人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性。特殊情况除外。

3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量、安全、进度、文明生产制度及宿舍、伙房纪律等。

4)、生产班组给作业人员上意外伤害保险,以防人员伤害所造成更大的损失。

5)、合同期内,未经双方协商解除合同,乙方不得单方撤离生产现场,否则,因延误工期等造成的一切经济损失均由乙方负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

四、双方责任:

1、甲方责任:

1)、提供乙方进场人员的生活(生活费乙方自理)及住宿条件,住宿人员应服从公司单身职工住宿的规章制度,严禁聚众赌博等违法行为,并遵守门卫制度,不得留宿外来人员等。

2)、提供车间执行的各项规章制度并对其进行监督与管理。

3)、提供生产所需的机械设备和材料及小型工具。

2、乙方的责任:

1)、严格按照优化下料单和图纸生产,执行各项规章制度和操作规程。

2)、对进场的每个工人都必须进行规章制度、安全操作规程及操作技能培训。

3)、绝对服从甲方的工程进度安排。车间应保证足够的生产人员,否则,因此而造成的一切后果均由乙方承担。

4)、合理下料,不造成人为浪费。收工前要把剩余的材料清理、归类,做到工完场清,不准乱堆、乱放乱倒垃圾。

5)、爱惜甲方的'机械设备和工具,承担所用机械设备的日常保养与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续,用完还回,工器具和消耗品以旧换新。

6)、做好产品的成品保护,未出厂前由乙方负责保管。

3、乙方的义务:

1)、乙方在公司在职期间有义务参加公司组织的公益活动,如新标准宣贯、技术培训、消防教育及演习、清雪、卫生大扫除、植树、节日庆典、演出等公益性活动,并不得以任何借口推托。

2)、乙方发现公司工作人员有违法乱纪和有损公司的行为时,有权制止和举报;发现有安全隐患的事件,有义务向公司领导汇报,并督促执行。

五、产品质量及验收标准:

必须保证产品质量,严格按照国家及企业验收标准进行出厂验收,对质量不合格的产品拒绝出厂。由于设计原因造成损失,所有经济损失全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、抢进度、不按规范规定操作造成的返工,其返工费用由乙方负责,所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。

六、付款方式:

1、甲方按月支付乙方的加工费:加工费按当月生产的门窗成品实际面积结算,先支付总金额的95%预留5%的质保金,门窗及玻璃安装完毕后将质保金一次性付清。

2、为了便于公司监督生产车间的工资发放情况,由乙方将生产班组各岗位工序工资分配表上报甲方财务部,以生产车间统计员提供当月生产报表,由公司财务部统一造册,经公司领导审核并由员工签字认可后统一发放。

七、其他事项:

凡操作者违反操作规程和和安全规定所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。

八、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。若不能协商解决,申请向当地劳动仲裁部门解决。

九、本合同一式叁份,甲方务部、技术部、乙方各执一份,具有同等法律效力。双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

_________年____月____日

门窗承包合同 篇5

甲方:____________

乙方:____________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方、乙方就“第七师130团农贸市场改扩建工程”塑钢窗、断桥隔热门制作和安装施工事项协商一致,订立协议并共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称:第七师130团农贸市场改扩建工程。

2、工程地点:130团旧农贸市场旁。

3、结构形式:框架结构。

监理单位:新疆银通建设监理有限公司。

二、工程施工内容:

1、塑钢窗、断桥隔热门(含百叶窗、老虎窗、安全钢化玻璃)制作和安装,包括原材料的采购、加工制作、运输、包装、保管、送检检测、现场协调、现场安装、框边塞缝、塑钢窗、断桥隔热门成品保护、现场负责验收,因质量问题引起的维修和更换等。

2、塑钢窗、断桥隔热门综合报价含运输费、制作安装费、机械费、管理费、检测费、辅材费、税金、气密性、抗风压检测费等,含工程资料费,工程资料竣工验收完汇总移交总承包施工单位。(后详见门窗报价附表)

3、本工程塑钢窗乙方必须提供大样,甲方选样。乙方提供的所有样品必须由甲方确认保存,所提供样品以竣工验收为依据。

三、合同完成工期:

自该工程砌体施工完成起,施工工期自20___年8月15日开始制作,到20___年9月10日前全面完工,工期25天。

四、合同价格及支付

(一)合同价格

1、塑钢窗、断桥隔热门价格包括制作和安装、运输费、机械费、管理费、检测费、辅材费、税金、气密性、抗风压检测费等,含工程资料费等,门综合定价580元/m,暂定金额33万元,窗综合定价280元/m,暂定金额4万元,按实结算。其中百叶窗、老虎窗、安全钢化玻璃制作和安装含税工程单价,甲乙双方另行计价。

(二)付款时间约定:

1、第一次付款为门窗所有材料到场后付合同总价款的30%。

第二次付款为所有门窗安装完毕后付合同总价款的20%。

第三次付款为验收合格后按实际工程量付款至工程总价款的45%。

2、工程保修款为5%,保修期为一年,乙方一年后无质量问题,甲方一次性支付乙方。

(三)付款方式:现金、转账。

(四)图纸资料:

1、甲方应向乙方提供本工程所需相关资料。

2、乙方根据甲方提供的工程资料、技术参数作为设计依据。

3、乙方根据甲方提供的图纸施工。

五、质量标准

1、所有门窗尺寸均为洞口尺寸,应与实际尺寸核准后方可下料,具体尺寸、数量以实际为准。

2、塑钢窗型材为屯河牌,65型材白色,塑钢制作,厚度2.5mm,钢衬为镀锌,厚度为1.5mm;玻璃为4+12+4浮法玻璃,采用铝条双密封,其他辅材执行门窗报价附表。窗户均为内平开窗。

3、断桥隔热门型材为源泰或者新铝牌,65型材灰白色,断桥隔热门,框壁厚为1.8mm,为普通烤漆;玻璃为5+12+5钢化玻璃,采用双面胶条,其他辅材执行门窗报价附表。

4、外门抗压性能分级指标为3级,门窗水密性分级指标为2级,门窗气密性分级指标为2级,门窗空气隔声性能指标为30dB。

5、本工程中门、窗玻璃的使用均须符合国家《建筑安全玻璃管理规定》的要求。各类门窗产品均须有国家或自治区建设主管部门颁发的合格证明,塑钢门窗施工与安装应符合《塑钢门窗安装及验收标准》与现行国家标准《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210—20_和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—20___配套使用。

6、该工程所需的型材由乙方采购,所采购材料必须符合设计要求,符合国家有关标准,并且具备质量合格证明资料等。

六、双方的责任和义务

(一)甲方的责任和义务:

1、合同签订后7天内与乙方确认门窗加工生产图纸,并向乙方进行现场交底。

2、甲方与乙方、监理单位共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收,办理设计变更、签证及验收手续,负责协调现场各施工单位之间的.协作与配合工作。

3、协调提供施工所需的施工场地和水、电接入点。(住宿、生活乙方自理)

4、协调提供半成品及工具堆放场地。

5、甲方按合同规定组织工程验收,并按合同的期限办理竣工结算。

6、甲方按合同的约定及时支付工程款。

7、乙方采购的门、窗原料到乙方厂房时,须通知甲方到场验收后,乙方才能开始生产。

(二)乙方的责任和义务:

1、乙方负责监督检查工程施工质量、进度、隐蔽工程的验收,办理设计变更、签证及验收手续,负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。监理单位和甲方按规范要求负责随机抽检乙方进场的成品门窗材质质量(每批不少于一次)至检测部门进行性能检测。

2、乙方在甲方及监理单位的`组织下及时与总承包单位办理土建洞口交接工作,提供施工现场门窗安装基准线,确定门窗安装位置,满足安装要求。

3、在门窗安装完后,门窗框边密封工作由乙方负责,门窗收口工作由甲方协调总承包单位施工。

4、工程竣工交付前,负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,属于乙方责任的由乙方负责修理,若系甲方提前使用后发生损坏的修理费由甲方承担。

5、保证施工现场整洁并符合有关规定,施工中及时清理垃圾,不得影响甲方正常工作,服从施工总承包单位的管理,达到文明施工。

6、进入施工现场前,应对作业人员进行安全教育培训,具备相应的安全意识和安全技能,施工人员必须持证上岗。

7、乙方指定米秋红为现场负责人,负责该工程技术管理与甲方的协调沟通工作。

8、如乙方不能按质量和安全要求组织施工,甲方有权要求乙方退场,由甲方另行发包该工程。

9、双方协商一致,乙方进入施工现场,同意给总承包单位支付工程总造价的3%的管理费、配合费,此款由甲方直接从乙方支付工程款中扣除。

七、违约责任

1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。

2、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的5%承担违约金。

3、甲方如不按合同约定付款,应向乙方支付工程价款的2‰的违约金按天计算。

八、附则

1、本协议经双方签章后生效。

2、在施工过程中如发现其他事项,双方不再签订补充协议,完善本协议条款,补充条款与本协议具有同等法律效律。

3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。

4、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

_________年____月____日

门窗承包合同 篇6

甲方:

乙方:

根据双方协商,本着公平、公正、公开的原则,对景县名仕苑住宅小区塑钢门窗工程达成如下协议:

一、承包内容及方式:_____________________楼项目,所有塑钢门窗及隐形纱窗的制作及安装。本工程采用包工包料包安装的方式。乙方负责本工程资料整理、实验检测、交工验收。

二、承包价格及工程量计算方式:塑钢门窗及阳台按均价________元/平方米(含税)__实际工程量为工程总造价.塑钢门窗面积按土建实际洞口尺寸进行制作,工程量据实结算。

三、质量要求:

1、塑钢型材采用衡水迪美特白色塑钢型材,玻璃采用以上白色玻璃,钢衬采用冷轧热镀锌板材,厚度不低于。五金件必须符合国家标准,各种材料必须先经甲方检查后方可制作使用。

2、乙方必须严格按照塑钢门窗施工规范进行施工,门窗必须安装牢固,其水平度、垂直度、扭曲度、对角等项必须符合规范要求,窗扇必须密封严密不得漏水,开启自如,玻璃不得爆裂变形,门窗外侧必须采用耐候密封胶。

3、乙方必须严格执行安全施工规范,不得违章作业,否则甲方有权责令乙方停工整改,情节严重者作强制退场处理,一切工伤事故由乙方自负,不涉及其它任何方。

四、付款方式:

乙方门窗框安装完成后,甲方以名仕苑小区内的.一套住宅楼抵作工程款,工程交工验收后一月内,付清其余工程款,预留5%作为质保金,保修期满二年后付清。

五、工期:

甲乙双方签订协议后45天内必须达到交工验收条件。每延期一天罚款500元。

六、在施工中甲方会破坏性抽检一个窗户,抽检认定合格由甲方负责赔偿,不合格破坏品乙方自负,全部返工,并罚款十万元。在合同执行过程中甲方有义务给乙方协调各方关系,如发生费用由乙方负责。在施工过程中乙方自行做好成品保护,如发生损坏、丢失等现象乙方自负。

七、本合同如有未尽事项,双方协商解决。本合同一式二份甲乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效。

甲方:________

乙方:________

门窗承包合同 篇7

发包方:_____(以下简称甲方)。

承包方:_____(以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就_____市_____驾校_____工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

一、 工程名称:_____

二、 工程地址:_____

三、 承包方式:包工包料(大包)。

四、 工程内容:点式玻璃雨搭。

五、 工程用料:

1、框架:用_____mm与_____mm的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架,作成之后进行防锈处理,然后进行氟碳烤漆。

2、拉筋:点式玻璃雨搭专用拉筋。

3、玻璃:_____mm+_____mm钢化夹胶玻璃,用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。

六、 承包总价:(_____元)每平方米,大约_____平方米,总计(_____元),拉筋单独合算,不在总平方米造价之内,最终结算以验收实际测量面积结算。

七、 工期:收到预付款之日起一个月内完成工期。

八、 付款方式:合同签订后,预付壹万元订金,主框钢板进入现场后。

九、 违约责任:

1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工,在施工期间,由乙方造成停工或人员不足,质量达不到本合同规定要求,须返工重来,造成损失由乙方承担,工期不予顺延。

2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的'期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款,乙方有权予以停工,工期顺延,造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担,并在复工前支付违约费用。

十、 本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成可诉讼至_____市人民法院。

十一、 本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效,望共同遵守。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

日期:_________年____月____日 日期:_________年____月____日

门窗承包合同 篇8

甲方(发包方):

乙方(承包方):

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《____市建筑工程施工合同管理办法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

第一条:工程概况

工程名称:安徽医学高等专科学校学生公寓5楼

工程地点:____市经济技术____区(安徽医学高等专科学校校园内)

工程内容:铝合金建筑门窗

工程范围:加工、制作、安装及成品保护

1、工程各项目单位一次性包死,不存在其它任何费用,工程总造价(暂定贰拾玖万元整)。推拉窗为228元㎡(带不锈钢窗纱),推拉门及门连窗(门下方扣板)为269元㎡,地弹门为310元㎡(不包括地弹簧)。决算时工程量以实际为准。

2、承包方式:包工包料。

第二条:工程期限

1、开工日期:________年____月____日

2、竣工日期:________年____月____日

3、工期延误:在施工过程中,如遇到下列情况,工期应相应顺延:

a)因甲方原因发生工程量变化和设计变更;

b)一周内非乙方原因停电造成停工累计超过8小时;

c)不可抗拒之因素;

d)因甲方原因未能按期完成施工前准备工作,或未能按规定提供材料等造成乙方停工的;

e)合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。乙方在以上情况发生后____日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告,甲方代表在收到报告后____日内予以确认、答复,逾期不予答复,视为确认。

第三条:工地代表

甲方驻工地代表:负责人:

乙方驻工地代表:负责人:

第四条:甲方工作

1. 提供与门窗工程有关图纸及技术资料;

2.负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收;

3.负责提供材料堆放场地及脚手架使用。

第五条:乙方工作

1.应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工,确保工程质量;

2.切实与土建施工单位配合,认真做好安全生产、文明施工,现场安全责任自负;

3.工程在未办理移交前要切实做好成品保护;

4.要做好门窗的防渗漏措施,否则一切损失由乙方自负。

第六条:工程进度

严格按合同工期施工,确保不影响土建工程进度。

第七条:工程质量

1、工程质量的等级和要求:确保优良,门窗综合验收确保叁级以上。

2、工程材料的使用:

推拉窗为828系列,推拉门为90系列,壁厚为

1.2,扣板厚度为0.8

1.0,几何尺寸统一,色泽一致,配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准使用。

3、工程材料的要求:

电泳不锈钢铝合金型材采用信元铝材,铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠5厚浮法白色玻璃。

第八条:工程验收

1.隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。

2.乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。

3.乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。

第九条:合同价款与支付

1、本工程合同单价(材价调整除外),任何一方不得擅自改变,但发生下列情况之一的,可作调整:

(1)甲方代表确认的工程量增减;

(2)甲方代表确认的设计变更。

2、工程款支付方式和时间:参见原土建工程《建设工程施工合同》。

第十条:设计变更

1.乙方对原设计进行变更,须经甲方代表同意,甲方对原设计进行变更,须向乙方发出书面变更通知。

2.工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。

第十一条:保修

承包方负责保修________年(注:非人为原因)。

第十二条:违约责任

1.甲方不能按时付款的`责任:按未付款额每日万分之五支付违约金;

2.乙方延误工期的责任:按工程总造价的每日万分之五支付违约金;

3.由于一方责任造成合同不能履行的责任:由责任方承担由此造成的一切损失。

4.工程质量达不到合同要求的责任:按工程造价的10%进行处罚。

第十三条:争议

本合同履行过程中发生争议,双方可约请合同签证部门和行业主管部门参与协商解决;协商不成时,采用下列方式中2项解决。

1.向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。

2.向____市人民法院起诉。

第十四条:如需担保,应另立合同。

第十五条:合同份数

合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,副本6份送有关部门备案。

第十六条:其它

未尽事宜,双方另行协商签订补充协议。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

________年____月____日

________年____月____日

门窗承包合同 篇9

甲方:____________

乙方:____________

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程合同法》的有关规定本着平等互利协商一致的原则签订本合同。

一、工程名称:

工程地点:___x。

二、承包方式:包工包料。

1、乙方按照协议品牌材料进行运输,加工制作安装。如需变更须征得甲方书面认可,否则无条件返工,工期不顺延。

2、乙方全面负责承包范围的成品、原材料的检测和施工资料及时报验,确保验收合格,验收合格后交由甲方保管。

三、合同价款:

1、断桥铝门窗工程总面积;______㎡

2、断桥铝门窗每平方米______元

3、断桥铝门窗总造价大写:__________________小写_______元

四、主要材料和辅材料的确定:

断桥铝型材为63系列,壁厚不少于1。4mm。窗内外颜色均为白色,漆面为氟碳喷漆。玻璃为6mm+12A+6遮阳型单面镀膜(颜色按现场玻璃颜色),开启窗户为钢化玻璃,其他固定玻璃为普通玻璃。开启方式:外平开窗。

五、质量要求:

1、达到国家验收标准符合GBT301《建筑工程质量验收评定标准》

2、乙方施工时做好员工技术交底,严格按照设计图纸图集施工规范,以优质为目标,杜绝工程质量通病保证竣工验收。

3、原材经甲方验收确认,方可加工制作。

4、乙方应加强自检,负责保护好成品保护,窗户表面应平整光滑,无檫伤等。

5、窗框扇应配合严密。间隙均匀开启灵活,搭接宽度与四周一致,断桥铝窗户安装位置准确最大偏差不准超过2mm。

6、窗及其材料堆放清洁、平整、避免雨淋。

7、安装前按设计图纸要求检查门窗的数量品种规格,开启方向,五件密封条是否齐全,不合格给予更换。

8、门窗的抗风压性、气密性、水密性、开闭力、隔声性、隔热性、尼龙导向耐久性、开闭锁耐久性经检测合格后方可进行按装。

9、洞口处划好中线,水平线检查上下边框位置,内外朝向,确认无误后再进行固定。

10、装入洞口时上下框的中心线应与洞口中心线对齐,上下四角及横框的对称位置用木楔塞紧,按要求确定门窗墙体厚度,方向,并调整好垂直度水平及直角。窗户安装边框与墙体洞口之间用发泡剂充填,不得溢出框边,外墙边框四周设缝硅胶填平。

11、窗户安装完毕进行冲淋试验及雨后检查渗水情况。

12、如因乙方质量问题造成返工延误工期或罚款,由乙方自负造成的`直接、间接损失。注意对成品保护。

六、安全管理:

1、乙方进入现场必须遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度,对安全隐患要及时整改,甲方有权对违反者进行罚款或责全停工直致终止协议。

2、乙方安装窗户时,做好安全交底工作、做好安全教育、安全检查和验收工作。如万一发生事故,由乙方负责一切经济损失,甲方有义务协助乙方做好工作。

七、工期

工期从年月日到年月日共计天。

八、其他:

1、甲方负责协调土建与安装的配合工作。

2、甲方免费提供场地、水电等设施。

3、乙方人员进场遵守甲方的一切制度,遵纪守法,文明施工。

九、付款方式:

甲方支付乙方元,为订金。安装完毕验收合格后支付合同总价款的元付清。

十、工程保修:

本工程保修期为2年,从工程验收通过之日起算。

十一、附则:

1、本合同未尽事宜,双方协调解决。

2、本合同壹式二份,甲乙两方各执一份,待各项条款执行完毕终止。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

_________年____月____日

一键复制全文保存为WORD
相关文章