实用的劳务承包合同范文汇总(通用31篇)
总则:
甲方根据工程施工任务需要,经友好协商确定将北大资源·江山名门一期工程B3、B4号楼、车库(人防)及商业房基础和主体(包括二次结构)模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《重庆建筑劳务公司管理制度》及相关规定,结合本工程需要,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致,订立本合同供双方共同遵守执行,具体事项如下:
全费用包干模式。
模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等,由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工,乙方对其作业范围的全部工作内容自主组织施工作业,并对其施工现场(工程)的“劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制”等实施全面自主管理,承担其作业内容的全面责任;所有工程主材用料及周转作业用料均由甲方供应,乙方指派专人签字领用。甲方提供塔吊和施工电梯、外架。
合同履约保证金:
根据双方协商,乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金叁拾万 元正。保证金待所有主体结构验收合格后1月内退还乙方不记利息;若乙方中途退场,甲方有权扣留乙方保证金并按己完工程产值的20%作为乙方支付甲方的违约金。
一、合同工期
根据甲方的施工进度计划安排施工,乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求(具体按施工组织设计进度计划实施),同时满足甲方与业主方承诺的工期要求,由于乙方因素,延误业主的工期要求而造成业主对甲方的处罚,后果由乙方全额承担。
二、质量标准
工程质量标准:依据《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范,工程质量一次验收合格。(注:板底不抹灰)
三、甲方责任
1、甲方给乙方提供工程所需的工程材料(木板、木方)、工程周转材料等:钢管、扣件、安全网、竹跳板、外架、塔吊、施工电梯、主电路电缆、一级配电箱、二级配电箱、三级开关箱。(三级配电箱后所需的电线、电灯由乙方自行负责,由项目部专业电工搭接,不准工人任意乱接)。
2、甲方为乙方工人提供宿舍、生活用水用电及食堂(生活费自理)设施。
3、甲方为乙方提供施工图(建筑、结构图)各一套,及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。
4、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划,对班组和工人进行安全、质量技术交底;同时监督各工序安全防护措施,质量检查及验收评定等级,材料的使用和管理工作。
四、乙方责任
1、乙方委派同志为该工程现场负责人,全权负责处理该工程相关事宜。
2、乙方工程现场负责人从签订合同之日起,应24小时都在甲方的施工现场或生活区随时听从甲方的安排和指挥。如乙方管理员确因有紧急事情要外出,应以书面报告甲方,并在书面报告中明确由谁代替行使职权。凡未经甲方同意而擅自离开岗位的,按脱岗进行处理,甲方有权对乙方处以500元/次的罚款。
3、乙方在承建本工程期间,应严格遵守甲方制定的每周生产协调会议,(会议时间及参会人员由项目部确定)。迟到者,甲方有权处以200元/人次的罚款;缺席者,甲方有权处以500元/人次的罚款;对迟到15分钟以上者按缺席处理。(若会议时间有变更,项目部将另行通知)
4、乙方在承建本工程期间,必须每栋楼配备一名专职且经验丰富的木工班组施工主管,并提出阶段性的木工所需材料计划;每栋配备一名木工班组现场施工员,每栋必须配备一名专职质量检查员和一名专职安全员,负责所承建木工分项工程的质量、安全和进度自检工作。木工施工主管、木工施工员、安全员和质检员必须24小时留守在施工现场内,随时与项目部管理员保持联系。其安全员、施工员及质检员由项目部考核,存档上岗证书复印件。若乙方不配备以上专职人员,甲方按每月每人8000元在乙方工程款中扣除。
5、乙方应严格按照施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工规范、质量检验评定标准的`有关要求进行施工。
6、乙方应严格按照国家和重庆市行业标准中的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-20xx)的要求进行施工。
7、乙方应严格按照建筑工地的有关安全规程及甲方的现场管理制度进行施工。
8、乙方应对所属工人进行安全、生产、文明施工的教育,并有书面记录备查并上交项目部。
9、材料损耗量分别为:木材2%、模板3%(甲方按图示面积加损耗量供货);钢管0.5%、扣件0.5%。各项材料超出部分按甲方实际成本在乙方工程款中扣除。
10、若乙方中途调换工人,调换后须立即上报甲方备查,乙方必须按时足额支付工人工资,未到支付节点甲方不支付任何费用,由此给甲方造成的工期、质量影响,乙方承担一切责任及经济损失。
11、乙方必须按照附件要求对分包工程质量、进度、安全生产和文明施工负责,如施工过程中未按附件实质性内容要求完善,视为乙方违约。
五、承包材料范围
1、除上述三-1所约定主要材料的由甲方提供外,其余如:对拉丝杆、内撑、步步紧、塑料导管、脱模剂、安全帽、安全带、手套、水平管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、碘钨灯、白炽灯、电线、开关插座、防雨器具等劳保用品,另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。即:除本合同要求须甲方提供的主要材料外,其余所有工具、用具、低值易耗物品及一切辅材由乙方自行准备。(所有支模用的内撑由乙方自行购买成品内撑)。
2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。
六、施工单价中所包含的承包工作内容
施工单价中所包含的承包工作内容具体如下(除水电安装):
1、本工程图设范围内所有木模的制安工作内容(包括第二次、第三次及所有零星砼浇筑所需的木模制安)
2、该工程涉及到的所有预留、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。
3、模板的配制、支拆;现场运输;打磨(墙柱、顶棚等);材料吊运。
4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车及归还时的上车工作;与安装及其它作业队伍的配合工作;材料转运、回收、现场清理、场地清扫,以及各次检查验收前的清洁工作;在施工过程中,对拉丝杆、螺帽等各种材料必须及时收集、统一堆放。
5、施工中模板每使用一次必须进行清理干净,刷隔离剂或脱模剂,扣件的清洗打油工作,由甲方另派班组进行清理;乙方在使用模板过程中,必须爱惜和节约使用模板,严格按设计和甲方要求进行操作,如未按要求使用,造成的质量问题由乙方承担全部责任。
6、砼浇筑时,因模板原因导致爆模而需要剔打、抹灰和打磨清理工作时,若乙方不及时处理,甲方按500~1000元/处在乙方工程款中扣除,由甲方另派班组进行处理。确实无法处理的,应由乙方在爆模后立即返工重做而未及时处理的,而造成了更大的损失,该种情况视情节罚款20xx~5000元。
7、楼层拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作,若乙方不清理或不及时清理,甲方则有权按200~500元/层从工程款中扣除,由甲方另派班组进行清理。
8、甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的不少于三名技术骨干人员全面协助以便于更好工作。
9、乙方须承担负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和安全管理工作。
10、周转材料的及时清理归位和整齐堆码工作,及各工序完成后的清洁工作。若不按要求及时清理,甲方有权请另外的工人代为堆码清理,所产生费用在乙方工程款中扣除。
11、所属班组工人宿舍内的清洁由乙方负责,若乙方不及时清洁,甲方按每人每间屋50元在乙方工程款扣除,由甲方派人处理。
12、安全风险:乙方对施工过程中的安全文明生产负责,在施工过程中,若发生安全事故,若是由于乙方未按安全操作规程管理施工或违背安全操作规程指挥施工导致,均由乙方承担全部责任及相应的一切费用,若乙方按规范正常施工中造成的意外安全事故,贰万元以内由乙方自行全额承担(此项费用已包含在合同单价中),超出贰万元的部分乙方承担30%,若是由于第三方原因造成的一切事故均由第三方全部承担。
甲方:
乙方:
性别:
居民身份证号码:
家庭住址:
邮政编码:
电话:
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务协议,共同遵守本协议所列条款。
第一条本着双方自愿的原则,此协议书为临时承包协议书,协议书自双方签字以后生效。协议书生效以后,任何一方都可以提出解除协议书,只需提前________天告知对方即可。
第二条乙方承担的劳务内容、提供劳务的方式为:甲方公司门卫值班、卫生清扫和花卉养护。具体承包工作范围和要求:
(一)工作范围:⑴门房及安全保卫工作范围:机关院内外门房值班及办公场所。⑵机关环境卫生清洁工作范围:机关院内及院外卫生责任区域内环境卫生和办公楼内楼梯、楼道、阳台、卫生间、水池及会议室。⑶花卉管护工作范围:机关院内外及阳台花卉。
(二)工作要求:⑴门房及安全保卫工作要求:做好来访登记,定时开关机关大门;做好机关院内外24小时安全警戒,确保机关无安全隐患。⑵卫生清洁要求:机关院内外及办公楼内楼梯、楼道、阳台、卫生间、水池每天至少清扫一次,会议室会前会后及时清扫。机关卫生责任区至少每周清扫一次。保证机关院内外环境卫生干净整洁,公共场所内无果皮、纸屑、烟头、茶末、蜘蛛网,会议桌面无灰尘等。⑶花卉管理工作要求:及时给花卉施肥、浇水、除草和修剪并组织花卉的换盆。
第三条乙方认为,根据自身的健康状况,能依据本协议第二条约定的劳务内容、方式为甲方提供劳务,乙方也愿意承担所约定劳务。
第四条劳务承包的具体时限以及甲方支付乙方劳务报酬的标准、方式:本协议自________年________月________日起至________年________月________日结束,为期个月,甲方按每月人民币________元的标准支付乙方劳务费,乙方在当地税务部门开具劳务费正式票据在甲方财务部门结算。
第五条甲方免费为乙方提供执行劳务承包工作的场所以及各种必要设备,乙方在甲方工作期间,必须保证甲方所提供场所及设备不受损坏,并认真执行甲方关于承包相关工作的具体要求和安排。由于乙方重大过失或故意所为,给甲方造成损失的',甲方有权要求乙方赔偿。
第六条本协议解除后,乙方应在一天内将有关工作向甲方移交完毕,如给甲方造成损失、应予赔偿。待乙方完成交接工作后,甲方为乙方结清劳务费,结算金额以乙方当月实际工作天数测算。
第七条提供劳务期间甲方不负责乙方相关社会保险金的交纳以及乙方因自身健康发生的医疗费用,并且医疗期内甲方不支付劳务费。
第八条本协议解除时,双方互不支付违约金或经济补偿金。
第九条本协议书一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章)
甲方代表(签章):
乙方(签章)
日期:
日期:
甲方:
乙方:
乙方经营承接劳务派遣,承包甲方部分技术工人的人工项目,经过甲乙双方友好协商,达成如下协议:
一、协议内容
甲方向乙方提供技术工人的作业场地、工具,乙方组织派遣员工负责劳务工作(乙方员工须持有有效身份证,年龄18周岁以上),乙方所派遣的员工归属乙方,不是甲方的员工。在劳务派遣中乙方承担派遣员工的所有相关法律责任事宜,包括办理(社保、保险、工伤、医疗、劳动合同等等)。甲方可以提供购买社保医疗,费用由乙方承担。
二、协议有效时间
自________年____月____日至________年____月____日止,共计 个月;其他: 。
三、双方的权利和义务
1、甲方给予乙方员工提供样品。
2、甲方为乙方派遣员工提供食宿条件,8人一间宿舍,乙方人员务必配合服从甲方的安排。
3、甲方不得随意解雇乙方员工,如乙方人员有不服从安排,不遵守甲方管理规章制度,有严重违规违法行为的,甲方有权根据厂纪厂规处罚,处罚金额乙方需现金交纳。对于屡教不改的乙方员工,甲方有权要求乙方在限定时间内辞退或调离本厂区。乙方员工如有给甲方造成损失的,乙方负全部赔偿责任。
4、甲方支付本协议所商定的人员的工资费用于乙方,前提条件是甲方监督乙方按规定支付发放。
5、乙方有义务做好员工的思想和稳定工作。
6、乙方员工在甲方服务期间,务必服从甲方的生活、住宿、上下班作息时间等规章制度,如有违反甲方的各项管理规章制度的,甲方有权依据甲方相关管理规章制度进行处罚,在最后结算工资时将处罚单据知会乙方管理代表。
7、乙方在把人员带到甲方厂所之前,需提前购买好相关保险。
8、乙方人员在甲方厂所期间,发生伤亡的,甲方不承担任何责任,乙方全权承担。
1、乙方有义务保证所组织员工身体健康。
3、乙方员工工资直接支付予乙方,不直接支付给乙方员工。
四、费用结算及薪资支付方式
1、工程承包单价:甲方支付以计件工资_____________件工资予乙方。
2、结算工资依据计件报表记录核算。
3、为保证双方的权益,甲方在乙方最后完成工程承包量,甲方以现金或者转账方式结算上月的薪资给乙方,甲方有权利监督乙方当日在工厂内发放所有员工所有工资。
4、合同期满,甲方在一个星期内一次性结清所有承包费用给乙方(甲方如不续约需提前一个星期告知乙方)。
五、违约责任
甲乙双方应严格履行本协议规定的权利义务,出现违约,应协商处理,如协商达不成一致,由相关仲裁机构裁定或者提出法院判定。
六、本协议一式两份,双方各执一份,以双方签字(盖章)生效,并具法律效力。
甲方:________________
乙方:________________
日期:
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
按照《XX人民共和国合同法》、《XX人民共和国劳动法》及其相关法律、法规的原则,经甲乙双方友好协商,特制定如下条款:
一、工程概况
1、工程名称:XX市XX区保障性住房工程(二期)
2、工程地点及栋号:
二、承包方式
乙方包括所有泥付工内粉刷劳务人员承包及内粉刷架搭设。
三、承包内容及工具
1、乙方在施工中的灰桶、扁担、锄头、铁铲(甲方提供和灰机适量斗车)。
2、承包本项目从正负零至屋面层所有内粉刷、地面、厨房厕所、楼梯踏步等。
3、结算按地面面积算三层面积(内保温不在本项目结算范围内)单价按地面平方,若在20_年4月20日之前竣工,按每平方叁拾元计算(30元/m2)。若未按时完成,则按每平方贰拾捌元计算(28元/m2)。
4、主体需要凿除的地方,应提早三天通知甲方。
5、一层地面回填,大面积修整归甲方负责,小部分修整乙方需做到做地面的标准,所有地面混泥土需达到施工规范标准。
6、本项目质量达到验收标准,如要修补的地方,乙方应及时修补,乙方没有及时修补,甲方相关费用在本项目工资中扣除。
7、工程完工日期:
四、付款方式
施工中支取零用钱,本项目完工后,付齐本项目总工资的百分之五十,其余验收合格后付清。
五、乙方施工中不服从甲方管理人员的指挥造成工程返工,所有费用由乙方负责,在需要赶进度,甲方要求乙方增加劳务人员而乙方不能达到,甲方有权终止合同,所做了的项目按百分之五十结算,乙方不得以任何理由阻挠别的施工队伍施工,其工资本项目验收后才付清。
六、做到安全施工,不得擅自违反安全操作规程,如违反而造成的安全事故,一切责任由乙方负担。
七、文明就餐,按时就餐。
八、未尽事宜,甲乙双方协商解决,本协议一式二份。
甲方: 乙方:
年 月 日
甲方:
乙方:
乙方在充分了解甲方内容和施工方法的基础上,根据《中华人民共和国合同法》和甲方的有关规定,由乙方进行劳务分包,为了明确双方的责任和义务,达成如下协议条款,共同遵守执行。
一、 工期:按甲方要求工期完成,不可抗力因素除外。
二、 承包范围:
1、范围及内容:本工程内容包括:甲方要求至完工的管沟土石方开挖,清淤、爆破、土方的就地消化等..
2、方式:乙方主要以劳务的形式进行承包,工程所有材料、水、电有甲方按工作消耗定额提供及供应,但一般的操作工具(铁板、铁锹)由乙方自行解决,费用由乙方承担,乙方人员的`生活及住宿自理。
三、承包价格:混泥土每米 元,黄土开挖每米 元,柏油路开挖每米 元。
四、工程质量:必须达到甲方规定要求,如质量不合格造成返工,其返工部分造成损失乙方全额承担,乙方无条件返工至合格为准。
五、工程款的支付:
六、安全:乙方必须严格按照国家有关安全文明施工管理规定进行施工,自行配备好必要的安全设施,在施工过程中造成的一切伤亡事故(包括行人)均有乙方负责责任。
七、双方的责任:甲方应做好周边关系的协调工作,
八、本合同未尽事宜双方协商解决。
九、本合同一式贰分,甲方壹份,乙方壹份,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
____年______月______日
乙方(公章):_________
____年______月______日
甲方
法定代表人或代理人 注册地址
乙方
户籍类型(非农业、农业) (如北京户籍、非农业户口)
居民身份证号码 户籍家庭通讯住址 邮政编码 现居住地址 邮政编码 联系电话(手机): 固定电话: 配偶(紧急联系人)姓名: 联系电话:
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方作为平等的民事主体,经协商一致,确立劳务合作关系,自愿就具体劳务内容签订本合同,以便双方共同遵守。
第一条双方是建立在地位平等,协商一致的前提下,就劳务事项达成的劳务协议,双方仅仅是劳务合作关系,非雇佣关系。本劳务合同期限为 (月/年),于 年 月 日至 年 月 日终止。合作期限届满,双方不再具有任何法律关系,但乙方享有优先继续合作的权利。
第二条乙方承担的劳务内容为:承担甲方厂区及办公区域的安全保卫服务。
1、尊重甲方的管理制度;安全保卫服务过程中,不影响甲方的正常工作;保持个人卫生和身体健康,保持个人良好的仪表仪容。
2、严格执行甲方公司的门禁管理制度,对出入人员、车辆进行检查登记。
3、按照班次对厂区和办公区内进行安全保卫巡逻,发现隐患或问题及时纠正或
报告给甲方管理人员。
4、协助查处甲方公司范围内的违法、违纪事件,提供违法、违纪线索。
5、对进出货物进行复核。
6、按照甲方公司的规定对甲方员工的着装、工牌佩带等行为规范情况进行纠正。
7、负责甲方外来访人员的.身份核实,与被访人联络后指引接待服务。
8、负责甲方公司周边治安秩序的整顿和维护服务。
9、提高自身安全保卫服务技能,进行日常的保安技能训练。
10、其它:
第三条须达到的劳务要求:
1、为便于双方合作完成劳务内容,甲方会将劳务时间安排、劳务附属条件配臵、劳务内容、劳务内容完成时间、需要达到的技术参数或标准等方面告知乙方,双方应该充分理解和配合,以便很好的完成劳务内容。
2、甲方根据劳务内容可以提供必要的条件、设施、场所、用具让乙方完成劳务。
3、乙方在劳务期间及非劳务期间,不得违反甲方的规章制度以至于影响甲方及甲方员工的正常工作。非劳务服务时间段,乙方自由活动,可以在甲方提供的场所内休息,但不得在甲方办公或厂区内闲逛。
4、其它:
第四条乙方提供劳务方式为:以乙方的知识、特有技能、服务提供劳务,因为双方系合作关系,乙方不得让其他人代为履行本劳务协议。
第五条乙方负有保守甲方商业秘密的义务。商业秘密是指:甲方未公开的财务数据资料;甲方的所有客户信息;甲方未公开进行中或计划谈判的投资项目信息及资料;甲方相关科研项目信息;甲方技术配方、技术秘密的信息及资料;因乙方劳务范围知悉的能给甲方带来经济利益的信息及资料、甲方所有其他的非为业内同行所知悉的信息及资料等。
包括但不仅限于包括客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料等等;包括但不仅限于包括进货渠道,技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、实验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关的函电等等。
除了劳务需要或经过甲方书面同意,乙方不得擅自利用、让他人利用或对他人泄露商业秘密,如果使用、发表、泄露有关甲方商业秘密将使甲方的业务及声誉受到损害,乙方在劳务合作期间,应尽其最大努力避免此种情况发生。此种保密要求不受时间限制;只有法庭判定应当公开的信息或甲方已经通过纸质媒体公开该信息。乙方违反保守商业秘密事项,给甲方造成经济损失的,乙方应依法承担经济赔偿责任,甲方保留进一步追究乙方相关法律责任的权利。
第六条甲方支付乙方劳务报酬的标准:以现金方式,按照 标准,在乙方完成劳务内容后 日进行支付或按照 方式进行支付。
第七条乙方依法缴纳个人所得税的,甲方依法代为扣缴。
第八条发生下列情形之一,本合同终止:
1、本合同期满的;
2、双方就终止本合同协商一致的;或一方提前一周通知对方解除的;
3、乙方由于健康原因或其他原因不能履行本合同义务的或乙方的健康原因已不适应该劳务服务的;
4、一方不能按时完成劳务内容的或达不到劳务标准的,一方可以提前3天通知对方解除该劳务合同。
第九条依据本合同第八条约定终止或解除本合同,双方互不支付违约金。
第十条本合同终止、解除后,乙方有义务在一周内将有关劳务内容向甲方移交完毕,并附书面说明,如给甲方造成损失、应予赔偿,交接或赔偿完毕后 日内,甲方支付剩余的劳务费。
第十一条乙方在劳务过程中,应持必要的注意和谨慎义务,保持身体健康,避免劳务过程中遭受身体伤害并为此负责。如因甲方过错导致的伤害,甲方按过错
的程度,承担必要的补偿责任。乙方在非提供劳务时间段,甲方不支付劳务费。 第十二条因本合同引起的有关任何争议,均向甲方所在地法院提请诉讼。
第十三条本合同甲、乙双方的通讯地址为双方联系的固定通讯地址,若在履行本合同中双方有任何争议,该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生变化,应立即书面通知另一方。
第十四条本合同的附件是本合同有效组成部分,与本合同具有同等的法律效力,对双方均具有法律约束力。具体附件如下:
乙方身份证复印件
甲方《劳务操作规范》
第十五条本合同自签字或盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(签字或盖章) 乙方(签字)
年 月 日 年 月 日
甲方:
乙方:
甲方根据施工需要,现将烈士陵园东侧地块瓦工工程劳务分包给乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包条例》以及甲方与业主签订的《建设工程施工合同》,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条、工程名称:烈士陵园东侧地块楼工程;
第二条、分部项工作内容:临设、文明工地建设、生活区卫生(含厕所)及图纸内的工程量。
第三条、承包方式:劳务单包。
第四条、工期
开工日期:临设开始
竣工日期:(具体结合土建总包的进度要求)
第五条、质量
质量目标:合格,一次验收通过。
第六条、合同价款:按实结算,(暂定,具体以结算为准)。
第七条、甲方工作
1。工程开工前提供一套施工图纸给乙方,交代工作范围,进行分部项工程技术交底及安全技术交底。
2。甲方编制工程施工计划,便于乙方进行劳动力的安排。
3。对乙方施工的分部项进行质量监督、验收。发现质量不合格,有权指令乙方进行返工,质量标准按建筑规范及施工说明书(或施工交底)。
4。负责对乙方在工程质量、进度、安全等生产工作上的检查、指导和督促。
5。提供必要的临时设施和食堂搭伙的方便。
第八条、乙方工作
1。乙方在开工前组织有关人员学习审阅图纸,参与图纸会审,做好施工前的准备工作。
2。组织技术良好,有一定安装工程施工经验的工人进场施工,特殊工种提供操作证。
3。负责现场乙方所有参与施工的人员的管理工作。
4。参与甲方与业主、土建及其他单位在施工过程中的组织协调工作,同时根据进度要求按时完成施工任务,并对施工质量负责
5。服从甲方的工期、质量、安全、材料、现场文明、综合治理等各方面的管理并不得违背。
6。本工程的所有施工机械由乙方负责,但大型设备的吊装设施另行考虑。
7。乙方人员的食宿由甲方提供食堂和宿舍,原则上人员不得私自离开工地,乙方人员私自离开工地后发生的`交通事故等意外人身伤害甲方不承担任何责任。
8、乙方在工程开工后不得以任何理由私自停工或中途离场,私自停工或中途离场所带来的所有损失将由乙方承担(于劳务费中扣除);中途离场者前期产生的劳务费用在离场时只结全部费用的50%。乙方私自停工或退场的,下一进场方合同价高出本合同价的部分、因此延误工期产生的一切费用等于结算费中扣除。
9、尊重业主,监理,总包单位及甲方等施工管理人员。
第九条、结算办法及支付方式
1、以建筑面积计算,单价为68元/m2;减少部分以定额所含人工费扣除;
2、支付方式
支付方式如下:每月付发施工人员生活费1000元/人,费用(当年产生的劳务费)余额年底结算。
第十条、各项管理规定
为保证工程生产进度、质量、安全、现场文明、综合治理等的正常进行,实行费用与工期、质量、安全等方面的挂钩,具体办法如下:
1。工期方面
1)乙方必须结合总包的实际进度,在甲方的组织安排下,保证充足的劳动力,与总包、其他相关专业相互配合,确保自身进度的正常进行,同时,不能影响总包及其他相关专业的进度。
2)如若乙方原因,造成工期拖延,或影响其他相关专业而造成损失,甲方有权根据实际损失,向乙方索赔;
3)如若乙方不按质量要求和甲方进度计划完成任务,甲方有权另行安排人员施工,工程量按实从乙方工程总量中扣除,劳务单价按劳务总价的平均单价确定,乙方应积极配合,不得阻挠,以确保工程总工期的实现。
4)若由于工程总合同的需要,造成安装工期的顺延或提前,乙方无条件服从,并保证自行合理调整劳动力。
2。质量方面:
1)乙方必须严格按施工图、国家现行施工规范和验收标准的要求进行施工,并严格按甲方专业施工员的工程技术交底的要求施工,不得以任何理由和借口采取其他方法。如果有好的建议或其他方法,应先向甲方专业施工员建议,经同意后方可实施。
2)乙方施工部分必须确保一次合格验收,如由于乙方原因不一次合格或管理混乱等造成的质量问题、工期延误及影响甲方声誉等,乙方必须整改并承担由此造成的返工损失(不仅包括乙方损失的部分,还包括甲方损失的部分)。
3。安全方面
1)甲方对乙方进场人员进行三级安全教育,认真对班组人员进行安全技术交底。未经安全三级教育者,不得入场施工作业。乙方应认真遵守有关施工安全操作规程,认真对班组人员进行安全技术交底。乙方必须采取必要的措施确保施工安全,若因乙方违章造成安全事故或因安全事故引发的后果和责任,均由乙方承担。
2)乙方必须选派身体健康(无妨碍施工作业的疾病,符合《劳动法》规定的人员(工人最低年龄不得小于18周岁)且能适应高空夜间作业的施工人员进场,若因乙方自身疾病等原因,在现场施工中突然发病及因此引起的全部后果和责任,均由乙方承担。
3)施工中乙方人员必须严格执行甲方的各项管理,服从甲方安全管理人员的监察。
4)对于乙方施工中造成的安全隐患及事故,由此造成的整改费用或损失由乙方负责;
4。现场文明方面
由于甲方需要积极配合总包方创建现场文明工地,因此,乙方必须做好现场文明工作,严格按省级文明工地的管理要求进行,做到当日做当日清,工完料清,场地净。甲方可随时通知乙方做好迎接检查的准备工作,直至整改到符合甲方要求的标准为止。确保本工程在南通市级文明工地验收中一次性通过。
5。综合治理方面
1)故意损坏或拆除安全设施的,每发现一处罚款200元。
2)故意危害工地安全,罚款1000元,形成危害结果的,将依法追究其刑事责任。
3)施工区内乙方不得随意将家属与子女带入,非施工人员不得入内。
4)严禁上班时间喝酒和酒后上班,发现须责令其不得上班,并罚款1000元/人。
5)在工地场严禁赌博,发现后将处于100元/人次。
6)在施工期间,严禁打架斗殴。如发生,甲方将对乙方处于500—20xx元的罚款,另责令其限时退场,如造成严重后果的,将依法追究刑事责任。
7)乙方人员如有盗窃公共或他人财物的,发现一次,除给予200—1000元的罚款外,还将其退场,并可依法追究刑事责任。
8)施工作业现场工作期间,必须穿戴后工作服,严禁穿拖鞋、高跟鞋、不利于安全的其他鞋类,严禁打赤膊,穿背心上班,发现一次罚款50元。
9)对已完成的产品(不管是自己的还是他人的),都应加以保护,如发现乙方损坏,视情节轻重给以修复或赠偿并承担全部责任。
10)夜间施工应尽可能降低噪声,如发现故意敲打钢管或大声大叫,发现一次处于50—100元不等的罚款。
11)每次罚款在劳务费中当扣。
第十一条、其它条款
1。双方代表
甲方派同志为现场代表,乙方派同志为现场代表,相互协作并履行本合同。
2。合同的份数
本合同正本一式两份,双方各执一份,副本一式陆份,双方各执三份。
3。合同的生效
本合同双方签字后生效。
合同生效后,除合同约定的外,任何一方不得擅自变更或解除,如需变更或解除,必须经双方协商一致后订立书面协议,如若违约,由责任方承担违约责任。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和相关规定,结合本工程具体情况,本着平等互利、相互合作的诚信原则,自愿达成以下合同条款,双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程承包量:“ 项目” 楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程
4、工程质量要求:主体结构优良
5、工期要求:严格按甲方要求的工期执行
6、劳务费单价:平方米单价300元人民币
7、工程类别:框剪结构
二、工程承包方式与范围
1、承包方式:大清包,包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大
电锯、手动电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等,包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等,变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。
2、承包工作内容:基础部分人工配合清土,砖胎膜砌筑抹灰,室内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。施工用电由甲方提供至一级配电箱,一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电箱电缆由乙方负责),施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区,乙方负责支路水管的材料及安装。
三、合同价款
1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量,建筑面积的计算执行20_年《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的取费定额。承包单价组成:①一次主体结构承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖
承包单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。
2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。
3、承包范围外的零星用工,按50元/工结算付款。
四、结算及付款
1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。
2、工程竣工经甲乙双方验收合格后,除应留的3%质保金外,其它部分的工程款在一个月内全部结清,质保金在壹年内付清。
3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。
4、中途施工中不到付款结算结点时,一律由乙方支付自垫费用。
5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工,一切损失都由甲方承担,另外工期也随着延长。
6、乙方原因造成工期延误,一切损失由乙方负责。
五、双方责任
(一)甲方责任
1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理,负责构成建筑实体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制,乙方负责对工人进行技术交底和安全交底,甲方负责监督,检查工程质量和文明施工。甲方提供每层测量放线所需的控制轴线和控制标高,分支线由乙方负责。乙方在施工中遇到的技术难题,甲方及时予以指导。乙方已施工的部位中途若出现设计变更或核定,需要乙方返工的,甲方根据现场实际发生的返工费用开据签证单,签字并盖章后交给乙方进行返工。
2、协调施工现场内各分包单位之间的关系,负责企业规章制度的教育,乙方主动配合安排实施。
3、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退(书面通知乙方)。
4、甲方向乙方提供设计施工图纸肆套和施工方案、施工计划、设计变更、技术交底等各两份。
5、建筑垃圾和生活垃圾乙方按甲方要求堆在现场内规定地点。乙方负责下料。
6、乙方的生活及施工用水、用电由甲方负责及承担。
(二)乙方职责及承诺
1、质量标准:合格。
2、工期:根据施工现场的实际情况,乙方按甲方编制的施工进度网络计划严格执行。
3、安全生产:达标
(1)乙方人员进场前必须经过施工安全教育,遵纪守法,遵守甲方的各种管理制度。
(2)乙方应遵守机械操作规定,严禁违章作业。
(3)施工安全设施及费用均由责任方负责并承担费用,如发生安全事故,由责任方负全责。
4、农忙季节人员保证按正确施工50%以上,不影响正常工期。
5、乙方按照甲方要求保证充裕的劳动力进场施工,在农忙季节、节假日期间不放假,保证满足工程进度的需要。如需赶工期,公司可以从其他项目抽调人员突击,保障工程按期完成。
6、保证工作面落地灰随清随用,严格遵守限额领料制度,不得造成浪费。
7、全力配合甲方、监理、建设单位、监督部门的检查、验收工作。
8、根据施工组织设计总进度计划的要求,每月月底前5天提交下月施工计划。并经甲方批准后严格执行。
六、文明施工
1、为达到文明工地,乙方需服从甲方人员的工作安排,严禁赤膊工作,严禁穿拖鞋上班,严格按照现场各种规定实施。
2、乙方人员必须遵纪守法,不打架、不聚赌、不偷盗、不在施工现场随意大小便,否则将根据治安条例的有关规定处理,情节严重者送交执行机关处理和罚款。
3、乙方施工人员应遵守宿舍规章制度,爱护公共财物,食堂、宿舍、厕所需每天打扫整洁。
4、建筑垃圾、生活垃圾及时清理,堆放至指定地点,并加以覆盖。保证不从高空向下抛掷物体,如果发现乙方抛垃圾或物体现场,甲方将对乙方进行罚款。
七、材料管理
1、甲方提供用量实行包干制度,节约分成。超出控制指标的用量一律由乙方负责,在施工过程中,甲方有权监督乙方材料的使用,发现不合理的使用和管理不善造成人为的浪费,甲方有权制止并按管理制度给予罚款处理。
2、乙方应在接到图纸7天内,向甲方提交材料、构配件供应计划,经确认后,甲方应按供应计划要求的质量、品种、堆积、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付,如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方提出后由甲方负责处理。
3、乙方妥善保管、合理使用甲方供应的材料,因保管不善发生丢失、损坏,乙方应赔偿并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
4、场内材料二次搬运,如甲方材料需在塔吊覆盖范围内,乙方必须及时进行,费用包含在劳务承包费用中,乙方不再计取。
八、违约、争议
1、执行合同风吹草动如乙方违约,由违约方承担一切责任并赔偿对方的全部经济损失。
2、若合同履行中发生争议,双方按照实事求是、互谅互让的原则协商解决,协商无效,请有关部门仲裁或由甲方住所在地人民法院受理。
九、其它
1、本合同自双方签字盖章之日起生效,工程完工,工程款付完后本合同自行失效。
2、本合同未尽事宜,双方本着事实就是的原则进行合同补充,具有同等法律效力。
3、本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。
十、补充协议
1、甲方要求乙方向甲方支付壹拾万元整工程质量保证金,在开工前支付到甲方账户上。
2、项目完成50%时,质保金返还50%,工程竣工验收后,10日内质保金全部无息返还完。
甲方(盖章):代表人(签字):联系电话:合同签订时间: 年
乙方(盖章): 代表人(签字): 联系电话: 月 日
甲方(工程承包人)
乙方(劳务分包人)
1、劳务内容
甲方(工程承包人) 乙方(劳务分包人) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平、诚实信用的原则上,鉴于工程承包人已经签定工程总承包合同,双方就劳务分包事项协商,达成一致,订立本合同。
1.1劳务分包人资质情况
1.2劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称:工程地点: 分包范围:
1.3分包工程期限
开始工作日期:
结束工作日期: 年月 日
总日历工作天数 天
1.4质量标准
按照总(分)包合同有关质量的约定,国家现行的《建筑工程施工及验收规范》和《建筑安装工程评定标准》本工作必须达到质量 合格 。
1.5总(分)包合同
工程承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印
件一份,供劳务分包人查阅。
1.6图纸:工程承包人应在劳务分包开工天前,向劳务分包人提供图纸 1 套,以及与本合同工作有关的标准图纸 1 套。
2、工程承包人的义务
2.1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向分包人负责。
2.2在年日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。
2.3负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制季度、月施工计划,物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,监督检查和验收。
2.4组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集管理及交工验收。
2.5统筹安排,协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施,工作用水。用电及施工场地。
2.6按时提供图纸,及时交付应供材料、设备所提供的施工机械设备,周转材料安全设施保证施工需要。
2.7按合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬。
2.8负责与发包人监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。
3、劳务分包人义务
3.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的'熟练工人投入工作,未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系,自觉遵守法律法规及有关规章制度。
3.2劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前 天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划。经工程承包人批准后严格实施。
3.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,科学安排作业计划,设入足够的人力、物力、保证工期,加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全,加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工,承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
3.4自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查,接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况,与现场其他单位协调配合,照顾全局。
3.5按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。
3.6劳务分包方负责办妥消防报检,验收手续。
3.7做好施工现场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完成部分的产品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
3.8妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具,周围材料及其他设施。
3.9劳务分包人必须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
3.10除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
3.11禁止转包或再分包,劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或分包给其他人,否则劳务分包人将依法承担责任。
3.12劳务分包方应充分预见本工程施工中可能存在的一切非不可抗力风险,并做好足够的保全措施,亿利于工程的施工并保证整体施工质量。
3.13劳务分包方与其他专业施工方密切配合,不得互相推诿,否则甲方有权终止合同,一切损失由乙方负责。施工过程中,因劳务分包方未通知各交叉施工单位先行施工而造成返工,返工费用全部由乙方承担。
4、安全施工与责任
4.1劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成的责任和因此而产生的费用,由劳务分包人承担。
4.2乙方应遵守国家级地方主管部门,业主,总包,监理对于该工程的各项管理制度,由乙方原因造成甲方被处罚的,甲方按处罚结果双倍处罚乙方。
5、保险:劳务分包人必须为从事危险作业职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
6、材料设备的供应、保管、使用
6.1劳务分包人在接到图纸后天内,向工程承包人提交材料、设备、配件供应计划,经确认后工程承包人应按照供应计划要求的质量、品种、规格、型号数量及时供货。
6.2劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料,设备。因保管不善发生丢失、损坏,劳务分包人应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
7、劳务报酬的计算及支付
7.1本工程的劳务报酬采用下列方式计算:(不含材料)
一、工程概括
工程名称:
工程地点:
二、工程承包范围:
1、工程人工费:钢筋制作及绑扎,混凝土浇注,木板制作和安装,机械安装和使用。
2、工程作用辅材包括:机械与机具、支模所用板材及架料,五金。
3、建设规模:610万平米,如甲、乙双方不愿合作,可协商解除合同。
三、合同工期: 开工日期:以甲方正负零起后开始计算。 竣工日期: 不可抗拒的因素除外,工期顺延。
四、质量标准 乙方必须按图施工,工程质量标准为合格工程,施工中若不 按图施工和工程质量问题、返工重作所造成的损失,由乙方负责。
五、合同价款: 按建筑面积该项目设计图纸及该合同约定的标准事项每平方米 元(人民币),基础另行计算。
六、付款方式 乙方进场后做到建筑面积达到1万平米时,甲方一次性支付乙方工程款,以后付款方式以此内推,工程全部竣工后____日内付清。逾期按银行同期利率标准的4倍计息,从逾期之日起超出____日息转本按2-4倍计息。
七、保证金退还方式:保证金在乙方建筑面积达到1万平方米之时,甲方退还乙方保证金。
八、双方责任与义务 甲方责任
1、甲方必须按质、按量准时给乙方提供原材料;
2、甲方必须按照按约定付款给乙方;
3、甲方负责工程所用的三通一平及费用;
4、甲方必须购买二份保险;
5、由甲方原因导致工程停工,工期顺延并承担相应的责任。
6、甲方必须对乙方的所有辅材必须看管,不得任意丢失和转借,否则照价赔偿。 乙方责任
1、乙方在施工过程中必须按图施工,对甲方所供材料必须节俭和爱护,若导致浪费返工必须照价赔偿。
2、乙方必须按质、按量、按约定进度安全完工,若导致质量,工期约定范围必追究其责任。
3、乙方进场所有人员必须戴好安全帽;
4、必须安全文明施工,若不按施工程序导致安全事故由乙方负责。
5、乙方必须买一份保险 另注:甲方所有铝合窗、幕墙、卷闸门、防盗门安装不含在本次协议中。
甲方:________________________
乙方:________________________
年 月 日
甲方:_________
乙方:_________
一、工程概况:
1、工程名称:安徽紫照装饰有限公司办公室装饰
2、工程内容:
二、承包范围及方式:
1、承包方式:包工包料。
2、合同总价:
三、付款方式:
1、墙面、天棚及地面结束后付200000.00元;
2、工程完工验收合格后一周内余款一次性付清。
四、竣工结算:
1、固定单价合同。
2、结算公式:中标价+调增调减。
3、超出部分按市场基价x(1+10%)公式进行计算。
未尽事宜,双方洽商解决,本合同解释权属甲方。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:_________(发包方)
乙方:_________(承包方)
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》以及相关法律法规的规定,依法保护双方的权利和义务,就位于潢川县产业集聚区河南明业生物科技有限公司生物科技园建筑工程项目的建设事宜,在公正、公平、自愿合作的原则下,经协商一致,签订本合同。
一、工程名称:
1、办公楼(不含水、电、消防)建筑面积_________平方米。
2、厂区道路(砼层厚度为公分)管网(不含路基工程,但对路基质量应由乙方检查确认)。
3、附属工程(门岗房、水泵房、消防房等)
以上工程乙方应按甲方提供的设计部门设计图纸施工,不得随意变更和修改,如确需变更修改须经四方(甲乙方、设计方和监理方)一致同意,并书面记录双方存档。
二、承包方式:
包工包料(俗称大包)。
三、工程工期:
办公楼工期为180个有效工作日(因人力不可抗拒工期延迟除外);厂区道路管网及附属工程为 _________个有效工作日。
四、工程价款:
1、依规、依资格、依图纸核定的预算总价款为 _________万元。(其中材料价格按照河南省08定额和当地定额站发布的价格结算)。办公楼按工程竣工决算总价下浮8%;道路管网按工程竣工决算总价下浮10%;附属工程按工程竣工决算总价下浮8%。
2、付款方式:
1.乙方进场开工所需100万元,甲方预付50万元,(承兑汇票),乙方垫付50万元。办公楼封顶后付完成工程量的80%,砌体完成、粉刷完成、安装完成分三次支付已完成工程量的80%,工程验收合格并交付甲方后按决算总造价付至95%,余款5%为质保金,一年质保期满无质量问题后付清质保金。
2.门岗房、道路、管网、附属工程按单项主体工程、装饰工程分别付已完成工程量的80%,验收合格并交付甲方后付至95%,余款5%为质保金,一年质保期满无质量问题后付清质保金。
五、施工安全:
乙方对施工安全负全部责任,甲方不承担任何安全事故的责任。
六、工程质量:
1、办公楼工程质量为优良工程,优质优价;厂区道路管网和附属工程质量为合格工程。
2、工程竣工未经验收和验收不合格,乙方不得交付,甲方不得接收。对验收不合格的工程由乙方在合理期限内无偿修理或返工、改建。并对因此逾期交付承担责任。
七、双方权利义务:
1、对乙方施工质量(包括建材质量),除由甲方委托的监理公司(站)进行监理外,甲方可以随时对工程进度、质量进行检查。
2、甲方应按约定的工程进度和拨付工程款时间拨付工程款,因特殊原因延迟拨款时间不得超过30天。
3、甲方不得随意致工程中途停建、缓建。
4、在签订本合同前,乙方应向甲方出具不属于商业秘密的本公司工商注册登记执照副本和资产负债率文本(复印件)。
5、乙方必须确保按质、按量、按期完成工程。
6、工程质量按国家标准,没有国家标准的按行业标准执行。办公楼在国家规定的使用期限内,乙方对由于主观原因导致工程质量问题终局负责。
7、乙方不得拖欠国家税、费和农民工工资,否则乙方负全部责任。
8、乙方不得将办公楼主体工程转包给第三人或肢解以后以分包名义转包给第三人,否则由此发生的一切问题由乙方承担。
八、违约责任:
合同一经签订对双方均有约束力,均应自觉遵守履行。任何一方违约,应承担违约责任,并按工程决算总价款的%向对支付违约金。
九、如有未尽事宜,经双方协商订立补充条款,其条款与主合同有同等效力。
十、甲乙双方如发生纠纷,互相协商解决;协商无果,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、本合同双方签字并加盖公司公章生效。
十二、本合同双方或一方如由委托代理人签字,须提交委托书作为本合同的附件。
本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。双方各执两份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:( )(以下简称甲方)
乙方:( )同志为代表的厨师团体(以下简称乙方)
双方经过相互信任、自愿、平等、协商,达成一致,甲方愿意将其厨房 承包给乙方工作。
一、承包期限暂定 年,于 年 月 日起至 年 月 日止。
二、甲方将厨房承包给乙方工作。乙方工作人员共 人。每月基本工资定为人民币 元整(大写: 万 千 佰 拾 元)。每月的工资发放为次月的 日,由乙方代表(由乙方合同签字人员)领取、自由支配。
三、在基本工资的基础上,每天营业额(包括酒水、菜肴等)保底为 元,如超出 元以上部分,按超出的总营业额的 %提成作为厨房的奖金,奖金于次月的 日连同基本工资一起发放,由乙方签字代表领取和自由支配。
四、乙方的工作人员每天上班工作时间为早上北京时间9:00至晚上北京时间9点。甲方负责乙方工作厨师的工作餐、住宿(集体宿舍)、节假日补贴、其他福利和超出工作时间补贴,参照相关法规与酒店其他员工同等。
五、甲方不得以任何理由借钱与乙方非签字代表人员,如发生甲方以任何理由借钱给乙方非签字代表员工,乙方签字代表有权向甲方要求全额补偿所发生的费用。
六、甲乙双方约定,每三个月换一次菜单,如有临时增加新菜单,相互协商解决。
七、甲方支持乙方参加各类有利于酒店或餐厅声誉的各类社会活动。
八、甲方的权力和义务:
1、甲方有提供乙方工作所需的合格设备设施和良好的工作、休息环境的'义务。
2、甲方有提供乙方工作所需工作服和安全防护设施的义务,并定期为乙方工作人员更换和清浩工作服。
3、甲方如对乙方个别厨师技术能力不满,有要求乙方更换的权力,但甲方有为乙方更换退出成员结清工资并提供相于半月工资作为遣散路费的义务。
4、乙方须接受甲方领导和监督,如乙方违反相关店规,甲方有权利对乙方做出正当处罚。
5、乙方所有员工涉及到地方行政管理等部门收费(如暂住证费、健康证收费、上岗操作证费、培训费等等)由甲方负责支付。
6、甲方为乙方管理及技术保密,如发生泄露造成的一切损失和后果由甲方负责。
九、乙方的权力和义务
1、在保证餐厅正常运作的情况下,可自行安排人员休息、请假等事宜。
2、在保证酒店或餐厅正常运作和足够技术力量情况下,厨房人事权利归乙方代表。
3、乙方有遵守和执行酒店制定的各项指标和制度的义务。如卫生要求、菜肴出品要求、安全操作要求、控制人为浪费的要求、设备设施保管的要求。
4、乙方技术人员变动,提前三日与甲方协商解决。
5、乙方主要对甲方提供的食用材料进行加工,其它如洗碗、清洁餐厅卫生、传菜等工种不在本劳务合同范围内。厨房原料由乙方报单,甲方负责购买,乙方有权退回(拒用)一切不合格原料。因原材料不合格而引发的一系列问题由甲方负责。
十、工伤事故的处理方法:
乙方在厨房工作期间,如正当操作情况下出现的受伤等事故视为工伤,由甲方负责参照相关法律法规处理。
十一、如遇餐厅转让或产权发生变更,甲方须提前半个月通知乙方。在后来的法人不留用乙方的情况下,甲方须结清所有工资并补偿乙方半个月工资。如遇到非典、地震、战争、社会骚乱等不可抗力原因则按相关法规处理。
十二、提前终止合同的处理方法:
1、如果甲方提前终止协议,须提前一个月书面形式通知对方,甲方须结清所有工资并补偿乙方半个月工资作为赔偿。
2、如乙方提出提前终止合同,须提前一个月书面形式通知甲方,并赔偿半个月基本工资给甲方作为找厨师的费用。
十三、违约的处理办法:
1、欠发工资或奖金十天以上视为违约。
2、双方未按协商的方法提前终止协议视为违约。
3、工伤事故未按协议方法处理视为违约。
4、双方中一方刻意刁难对方视刻意刁难方违约。
如任何一方违约将赔偿对方半个月基本工资。在工作岗位上由执行总厨代理执行。
违约赔偿应由甲乙双方协商解决,协商解决不了,可由共同确认的第三方调解解决,调解不成功,可向地方法院提起诉讼解决。
十四、其它未尽事宜,甲乙双方协商解决。
十五、合同在执行中,经双方协商可修改条款,但未修改前仍按原条款执行,合同经双方签字后生效。本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:(法人代表签字、酒店或者餐厅印章)
乙方(乙方代表签字、私人印章或手印)
签订日期: 年 月
甲方:广东拓聚食品有限公司
乙方:劳永志(身份证号:)
甲、乙双方经友好协商,就甲方生产厂区清洁绿化劳务承包事宜订立本合同,双方共同遵守。
一、劳务承包工作范围:
1. 工作范围:公司办公楼、员工宿舍楼的卫生清洁。厂区内马路、水泥通道及下水道的卫生清洁、厂区绿化带、花卉、草坪、风景树进行定期修剪美化整容。
2. 乙方开展工作须保证不影响甲方正常的生产工作秩序。
二、劳务承包工作质量标准
1. 每天对厂区通道进行卫生打扫,及时清扫树木落叶,并按规定把清扫的垃圾、杂物清理到指定的垃圾场。
2. 每天按时对办公楼的大厅、走廊、通道、高层领导办公室、卫生间、会议室等进行打扫清洁,并根据实际情况对楼梯、楼梯扶手进行拖擦或清洗。保持通道整洁干净,室内物品按要求摆设整齐,卫生间小便池投放清洁球,保障无异味。
3. 每天及时对宿舍、饭堂的生活垃圾及办公楼的废弃物进行清理并清洗所设置的垃圾桶。
4. 每周对员工宿舍楼走廊通道、楼梯清洗不少于2次,对公司招待所根据客人入住情况及时进行打扫,对床上用品等进行清洗。
5. 每月对水泥通道进行不少于2次清洗,确保通道无淤泥、无杂物、无污渍,保证下水道通畅无阻。
6. 每季度对厂区办公楼、员工宿舍周边的绿化带进行修整美化。并根据季节气候对树枝生长、虫害等情况进行剪枝和喷药。
7. 每季度对厂区草坪进行不少于一次机械修剪,使草坪整齐美观。
8. 如遇上级单位检查,需要对厂区进行大扫除的,对甲方另行安排乙方不得有异议。
三、甲方的责任、权力与义务
1. 甲方免费提供乙方清洁工作所需要的水电、汽油使用,并免费提供给乙方作为储
物室一间。
2. 甲方负责添置清洁用品及劳保用品,如:扫帚、地拖、草帽、毛巾、手套等,发
放细节另协议补充。
3. 甲方有权对乙方的清洁服务工作进行监督和考核,根据考核评定的情况,对造成
不良影响和损失的情况,甲方应根据情节轻重,有权要求乙方限期进行整改并出具书面整改通知
4. 甲方对乙方清洁人员不足时,甲方有权可以提出建议或意见。
5. 乙方所有劳务人员应具备安全知识和技能,严格按照安全生产相关法律法规进行
作业,其安全责任由乙方完全独立承包。
6. 乙方工作质量不达标,经甲方检查发现的,每次每处扣罚20—50元,情节严重
的,经甲方提出在规定时间仍未达到要求,甲方有权单方面终止解除本合同。
四、乙方的权利与义务
1. 要求负责组织为甲方工作的.清洁人员、清洁工具等,确保所派人员的纯洁性、可
靠性。
2. 根据有关规定结合实际情况制定各项清洁服务管理制度。
3. 根据甲方授权,对甲方委托的清洁区域各项清洁服务必须认真完成,保持公共环
境卫生整洁、舒适,确保达到甲方的要求。
4. 乙方清洁人员在工作时,如对甲方物件造成损坏的或文件丢失的(经检查是乙方
造成的)乙方要负法律责任或进行赔偿。
五、承包办法:
1. 由乙方自行组织劳务人员提供服务,劳务人员不得少于5人每天8小时。
2. 乙方劳务人员与甲方不构成任何劳动关系,除甲方向乙方支付劳务承包费外,其
他全部责任由乙方独立承担。乙方劳务人员劳动报酬由乙方按所得劳务承包费总额自行制订分配方案,报甲方办公室审核发放。
3. 合用有效期为___年:从__年__月__日起至__年__月__日止。
六、劳务承包费及支付方法
1. 劳务承包标准为每月____元(人民币大写_________元整)。
2. 每月底综合考评符合要求,由甲方办公室出具验收合格通知书给乙方,由乙方凭
合格通知书于次月10日前到甲方财务部结算。
七、本合同试行一个月,如试行期间未能达到合同约定要求或经甲方提出整改意见后仍未达到要求,甲方可单方面终止本合同。承包期满一个月,由双方协商是否续签,同等条件下,乙方具有优先权。
八、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。
九、本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,自双方签字(盖章)后生效。
甲方:广东拓聚食品有限公司 乙方:
代表(签名):代表(签名):
甲方:
乙方:
甲方聘请乙方为保姆,双方经过平等协商,彼此同意约定下述条款以共同遵守。
第一条 乙方的职务为保姆。
第二条 乙方受聘于甲方期间,应根据甲方工作安排履行工作职责。
第三条 乙方工作职责、事项由甲方依乙方的职务或工种,并视乙方能力及甲方需要进行安排。
第四条 乙方的正常工作时间上午9:00至13:00、下午15:00至19:00,每周工作6天,周一至周六,周日休息。
第五条 甲方根据工作需要,要求乙方加班时,除不可抗拒的事由外,乙方应予以配合。
第六条 由于乙方为提供劳务方,双方不构成劳动法律关系,所涉及到的乙方保险等与甲方无关。
第七条 甲方应按月支付乙方报酬,乙方的工资待遇每月1500元人民币,工作日包吃不包住。
第八条 乙方每月工资由甲方次月5日发放,若工资发放日适逢周日或假日,甲方可提前或推后1日或数日发放。
第九条 乙方不能胜任本合同时甲方有权随时终止本合同,乙方发生的一切伤害事故由乙方自行承担,甲方对此不负任何责任。
第十条 乙方应尽职尽责,如果造成甲方经济损失或者其他损失,甲方终止本合同,并追究乙方的赔偿责任
第十一条 乙方主动提出终止本合同时,需提前一个月通知甲方。
第十二条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字后于月日起生效。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
雇佣劳务承包合同范文3
甲方:_________________________有限公司
乙方:____________性别:_____________ 居民身份证号码:_______________________
出生日期:___________年______月______日
在甲方工作起始时间:_____年____月____日家庭住址:_____________________________ 邮政编码:_____________________________
鉴于甲方业务发展的需要,雇佣乙方为_______________有限公司提供劳务服务,经双方协商订立正式《劳务雇佣合同书》如下:
一、合同期限
第一条 本合同于________年_______月_______日生效,期限________年,其中试用期至______年_____月______日止。
如双方需要,可在合同期满前一个月协商续签劳务雇佣合同。如合同期已满,双方不再续签合同,但受雇方从事的有关工作和业务尚未结束,则合同应顺延至有关工作业务结束。
二、甲、乙双方的义务和责任
第二条 乙方同意根据甲方工作需要,承担_______________________岗位(工种)工作。
第三条 乙方工作应达到甲方规定该岗位职责的要求和甲方对该岗位之特别规定(详见《岗位责任书》)的标准。
第四条 乙方每周工作时间为________天,每天工作________小时;乙方应按照工作职责保证完成甲方规定的工作和任务。
第五条 乙方应接受甲方的绩效考核。
第六条 未经甲方许可,乙方不得承接与乙方职责相关的个人业务。
第七条 甲方应向乙方提供乙方所承担工作中必需的工作条件。
第八条 按国家有关规定缴纳的各类社会劳动保险费用及乙方档案,均由乙方原单位保管缴纳。
第九条 乙方应严格遵守本合同的附加条款。
三、劳务报酬
第十条 甲方每月11日前以货币形式支付乙方劳务报酬,标准为_______元/月或按董事会拟定的标准额执行。
乙方在试用期间的劳务报酬为转正后的80%-90%或双方约定 .甲乙双方对劳务报酬的.其他约定__________________________.甲方在以下情况有权扣除乙方相应额度的劳务报酬:1.因乙方的过失给甲方造成经济损失的;2.乙方违反公司管理制度的;3.双方约定的其他情况。
四、合同的终止与解除
第十一条 合同期满如未续签,则视为《劳务雇佣合同书》自行终止,双方应及时办理相关手续。
第十二条 经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。 第十三条 乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同: (一)在试用期间被证明不符合录用条件的; (二)严重违反甲方有关规定及按照本合同约定可以解除劳务合同的;
(三)严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
(四)被依法追究刑事责任的。
五、双方约定的其他内容
第十四条 甲乙双方约定本合同增加以下内容:
(一) 乙方有义务向甲方提供真实的个人信息与相关证明,并如实填写《劳务人员登记表》,否则甲方有权随时解除本合同,并且不给予经济补偿。
(二) 甲方有权对公司的有关规定进行修改、完善。修改后的内容对本合同具有同等效力。
(三) 甲方可以在合同有效期内,根据需要调整乙方的岗位职责和工作范围,劳务报酬等事项也将做出相应调整。乙方愿意服从甲方的安排。
(四) 乙方在合同期内承担的甲方工程项目中的工作及责任的,在该项目未结束前,乙方不得未经甲方同意擅自离职。
(五) 甲方将定期或不定期对乙方进行工作绩效考核,考核不合格者,甲方有权解除或终止本合同。
(六) 本合同到解除日期时,乙方应按照《________________有限公司员工手册》中的离职制度办理离职手续,否则甲方有权扣除或拒绝支付乙方劳务报酬。
第十五条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
甲方:__________________
乙方:__________________
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,然后遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条工程概况
工程名称:______________
工程地点:______________
第二条工程承包范围
___________________________________
第三条工程工期
1、计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日,总日历天数_______天;
2、主要节点工期:___________________________________
3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量务必到达_____________________。
第五条组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
1、本合同;
2、本合同附件;
3、招投标文件;
4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;
注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的状况下由双方协商解决。
第六条标准规范
本合同适用标准规范:____________________________
第七条甲方职责和义务
1、负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、礼貌施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
3、根据工程状况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4、及时带给由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用:
7、协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。
第八条乙方职责和义务
1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、礼貌施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量到达约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身职责造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3、应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人务必按国家规定持上岗,技工务必有职业技能操作证,持证率到达100%。特殊工种务必有特种作业操作证,持证率到达100%
4、服从甲方和业主的监督、检查、管理;理解甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、礼貌施工、环境保护等方面的管理:理解甲方随时检查其设备、材料保管、使用状况及其操作人员的有效证件、持证上岗状况;
5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方职责发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:
6、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方带给或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施:
7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及职责后果;
8、为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);
9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的职责和后果。
10、甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的状况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。
第九条环境保护、安全生产和礼貌施工
1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、礼貌施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施状况,使其体系有效运行。
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时理解安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切职责后果和经济费用。
发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到礼貌施工;保证施工现场整洁有序,贴合礼貌施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
第十条材料、设备供应与管理
1、甲方带给给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方带给。
2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。
3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按_______比例分成。
第十一条承包方式、价格及包含的资料
1、承包方式及单价:_____________________________。
2、承包价格所包含的资料:
承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);礼貌施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
3、本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
第十二条结算办法及付款方式
1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,5日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
2、甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%,余款_______%待所承包承包工程完工验收到达合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)
3、在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。
第十三条施工验收
1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果证明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方职责。
2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作务必乙方配合时,乙方应按甲方的.指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)
第十四条工程保修
1、保修范围、期限:______________
2、保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求资料和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。
第十五条保险
1、乙方负责人务必为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
2、保险事故发生时,甲、乙双方有职责采取必要的措施减少损失。
第十六条争议
1、甲、乙双方在履行合同时发生争议,能够自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2、发生争议后,除非出现下列状况,双方都应继续履行合同,持续工作连续,保护好已完工作成果;
3、单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
4、调解要求停止合同工作,且为双方理解;
5、仲裁机构要求停止合同工作;
6、法院要求停止合同工作。
第十七条合同履约保证金
1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。
2、合同履约保证金所含资料应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,如:工期、质量、安全、环境保护、礼貌施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,遵纪守法等。若达不到以上资料所规定的要求,则从履约保证金中扣除必须的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的,没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成果。
3、本工程完工后,乙方按双方所签订合同的资料完成,经有关部门验收贴合本合同规定的要求,则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。
第十八条不可抗力
1、不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。
2、不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。
3、因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应职责。
第十九条合同解除
1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,能够解除合同。
2、因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
第二十条合同终止
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。
第二十一条合同份数
本合同一式_______份,甲方_______份;乙方_______份。
甲方(盖章):______________
乙方(盖章):______________
合同签订时间:______________
合同签订地点:______________
甲方:
乙方:
身份证号码:
家庭住址:
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包方式:劳务计量承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包工程内容:
五、工费计算办法:
本工程乙方总工程量约为,计工程款约为元。完工时,依乙方的质量分值与上述计价方法按乙方实际完成的工程量进行结算。
六、本承包价格属乙方的施工质量达到标准要求的完全价格,其中已含有钢筋绑扎及焊接的材料费,包括:铁丝、电焊条等,由乙方视需要向甲方申报统一采购,乙方按甲方购入价领用,在每月预支款中扣除。施工中甲方除向乙方提供等钢筋加工机械外,其余操作工具均由乙方自备。
七、工期要求:乙方应根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成,如乙方逾期完成,每天罚款元。
八、质量标准及验收要求:
1、甲方根据现行国家钢筋工程质量检验评定标准,对布设钢筋的型号、规格、根数、间距、锚固与搭接长度及构件的截面尺寸等内容在现场进行实测,实量打分,以分定价,达到90分(不含90分)以上得本工程的完全价格,90分以内(含90分)每下降一分,则工价下浮元,验收得分在分以内的,应整改或返工重做,整改与返工的工料费均由乙方自负。造成工期延误的,每延误一天由乙方承担承包总价%的违约金。
2、乙方在完成每一施工部位或构件后,必须经乙方认真自检、互检合格后,才可报甲方复检验收,未经乙方自检合格,甲方可拒绝复验。
3、按照《建设工程质量管理条例》的规定,乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期整改,甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣,且屡催无效而无法履行合同,甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。
4、乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务,如有损坏,乙方须自费修复至原状。钢筋绑扎完毕,应清除作业面内的.杂质和油污。
九、付款办法:
1、进场当月在无完成工作量之前,生活费由乙方自行调节。
2、施工阶段,甲方以乙方每月完成的工作量、并以项目部初验评定的分值计算工价,向乙方支付当月完成工作量应得工费的45%,甲方在付款当月扣除乙方承担的各项费用。无特殊情况,甲方在中途不向乙方发放各类借支。
3、乙方承包的本工程全部完工,根据甲方过程验收评分来加权评定乙方承包工程的质量验收分值,并按此分值定价计酬的工程总款,再向乙方支付工程总款的30%。其时,乙方如无后续工作,其所属施工人员必须撤离甲方施工驻地。
4、乙方剩留的工程余款,待结构工程验收合格后六个月内付清,如到年终放假结算时未达到"结构工程验收合格后六个月"的期限,甲方为照顾乙方对工人工资兑现的实际需要,允许乙方可按工程承包总价的90%提前结算。
5、乙方应建立职工完整的工资领发、结算台帐,并在每月领取生活费和工费结算时,均应按班组人员编制一式二份的工资结算方案,方案中须有每人结算金额、领款金额及领款人签名,并将一份报送甲方财务部门。
6、甲方支付给乙方工程劳务款中,已包括乙方及所属人员的劳动保护费用。乙方及所属人员发生的各种安全事故费用,均有乙方负责自理。
十、保证金的交付与退还:
乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生,自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度,愿交履约保证金元(按承包总额的5%缴纳),并于合同签订后,队伍进场施工前一次性交清,待乙方承包的工程全部完成,甲方及监理验收合格,由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同,保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。
十一、甲方对乙方的钢筋工程按施工配料单实行限额供料,如连带承包制作与绑扎的,制作与绑扎的损耗率应控制在1。5%以内,其中制作损耗率1。2%,绑扎损耗率0。3%。超过限定的损耗率,若是乙方排料不当、施工浪费造成的,由乙方承担。如对绑扎后多余的钢筋未能再加工利用,按每公斤废弃钢筋十元的价格由乙方赔偿。
十二、甲方的责任和义务:
1、为乙方提供施工必需的垂直运输和必备的钢筋加工机械;
2、向乙方提供施工图、钢筋配料单(或成型钢筋)和具备施工条件的工作面。
3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。
5、按合同规定,向乙方支付具备付款条件的承包工费。
十三、乙方的责任和义务:
1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,并交甲方备案。
2、严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。
3、履行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在没有安全保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。
4、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖,一旦发现,甲方除没收器具外,另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任。
5、妥善保管和正确使用甲方提供的各类施工机具,损坏或遗失照价赔偿。
6、服从甲方现场施工员、质量员、安全综治员的监督检查,接受整改意见,限时完成整改,确保施工质量。
7、负责保护各类预埋管线、预留孔洞的完好和位置正确,不得任意堵塞或移动。
8、做好施工现场的工后落手清,及时清理现场、回收剩余钢筋,每天打扫宿舍内外环境,保持现场整洁文明和生活区干净卫生。
9、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发现,甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害,均由乙方负责。
十四、违约责任
(一)有下列情况之一,均属乙方违约:
1、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的,
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的;
3、乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的;
6、乙方承包人经常擅离工作岗位,或乙方施工人员严重不足影响甲方其他工序的。
对乙方的违约行为,甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。
(二)由于甲方施工指导错误或因设计变更原因,要求乙方对已完工程进行返工重做的;其变更费用在元以外的,由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;在上述金额内的变更费用甲方已在乙方的工价中考虑,不再补偿。
十五、其他:
为创建文明工地需要,乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服,雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品,均由甲方统一采办发放,费用由乙方自理。
十六、本合同与《安全协议》同时签订,各一式三份,甲、乙双方各执一份,报甲方公司一份,双方签字后生效,至工程结束,款项结清时自行终止。
甲方:
乙方:
代表人:
电话:
签订日期:年月日
发包方:(以下简称甲方)
分包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》有关规定,双方本着互赢互利的原则,经甲、乙双方同意,达成以下协议:
一、工程地点
黄陵县商业街原机砖厂家属区内。
二、开工时间
本工程计划开工时间为 年 月 日,计划竣工时间为 年 月 日。
三、承包方式
包清工、包安全、包质量、包进度。
四、承包内容
2#、3#、4#楼图纸内的所有钢筋工程量,从井桩开始至坡屋面封顶,包括井桩、地梁、圈梁、楼梯踏步、构造柱及厨房卫生间现浇板钢筋加工、制作、绑扎、下料。
五、合同单价
按建筑面积24.5元/㎡包死(含扎丝、小型工具、装卸、场内运输)。
六、付款方式
乙方先垫资,在甲方资金能周转的情况下,可预借适当的工程款和生活费。
七、工程质量及任务
1、严格按照图纸及变更和有关验收规范进行施工,不能跳绑、漏绑、搭接长度满足规范要求,;
2、如不能按规定时间内完成任务,每推迟一天罚总工程款的2%。
八、安全管理
乙方在进入工地后,必须按照安全条例和项目部规定的有关安全方面的制度执行,定期进行安全教育。在不遵守安全制度所造成的一切安全事故伤亡,甲方一概不管,全部由乙方负责承担。施工场地内的工人必须佩戴安全帽,塔吊不能混吊材料,做到有安全隐患的地方绝对不施工。
九、材料管理
1、若不按图纸施工,不听从指挥所造成的反工浪费,材料必须加倍扣除;
2、下脚料合理利用;
5、对恶意造成材料浪费或偷盗现象,一经发现,十倍罚款。
十、服从管理
1、工队必须无条件服从项目部管理,进行有文字性的安全教育、技术交底,听从指挥,服从管理,不能顶、碰、诬骂项目部管理人员。
2、如有无理取闹、顶、碰、诬骂管理人员,一次罚款200元。
3、工人不得在工地宿舍内赌博、喝酒、打架斗殴。在工地内骂架一次,罚工队300元,打架一次罚20_元,医药费自负,并报派出所处理。
4、工队不得将老弱病残及未成年人带入工地施工,不能以任何理由停工、罢工。
5、上班时不能穿拖鞋、光膀子。
6、工队若无进度、无质量、人员跟不上,不能按时完成任务,不听从指挥,甲方有权清除出场,解除合同。
十一、双方责任
甲方:
1、提供现场施工条件(施工用场地、用水、用电,住宿工棚,垂直运输设备)。
2、协助乙方做好施工现场的准备工作,并提供施工用图纸一套。3、甲方管理人员、技术人员向乙方的施工操作人员进行技术、安全交底,并进行监督检查。
4,对工程设计变更应及时转达并下发书面变更到班组,因变更所产生的费用由甲方负责。
5、负责提供材料的垂直运输设备。
6、确保施工用材料及时到位。
7、合理组织流水作业,协调乙方和其他班组之间的关系。乙方:
1、乙方应根据工程实际情况按照甲方进度计划安排相应的施工人员及劳动力。
2、乙方应该严格按照施工图纸设计变更及施工规范进行施工,认真熟悉图纸,做好施工管理工作,及时将工程技术、质量交底及操作要求传达给操作工人,严格按照工程技术人员的技术要求进行操作,不得以任何理由拒绝实行施工管理人员的正确指挥。
3、乙方应积极配合其他班组进行交叉作业,服从施工员的调度,加强做好对已完成工序的成品保护工作。
4、合理计划材料的使用,加强对本班组使用的材料进行管理,严格控制材料的损耗,对本班组施工现场进行管理。
5、此合同双方必须严格执行,如有单方违约,罚款5万元。
本合同一式三份,甲乙双方各执一份,自签订后即刻生效,具有等同法律效率,待工程结束工程款清后自动失效。
甲方代表:联系电话:
乙方代表:联系电话:
签订时间: 年 月 日
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的 工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、 工程名称与地点:
该工程为 工程,地点在 。
二、 承包方式与要求:
该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容:劳务承包合同范本经双方协商,该 工程按 元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规 整与清理等内容。甲方付款前,乙方应提前向甲方提供相应发票。
四、工程质量与安全:
根据甲要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全 交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚:
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。
六、付款方式与工期:
本工程劳务人工费的所有工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场根据实际情况确定。该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,工程开始前付劳务费的 %.工程竣工付劳务费的 %.办完工程结算付至劳务费的 %.留 %待保修期满后一个月内付清。
乙方工期时间为: 年 月 日起至 年 月 日止。
七、双方权力与义务
(一) 甲方:
1、甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2、甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
2、乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5、乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6、为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1、以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3、属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
4、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效,具有同等法律效益。
5、因本合同产生纠纷双方协商解决,解决不成时,交人民法院管辖。
甲方:
负责人:
授权代表:
签约日期:
乙方:
负责人:
授权代表:
签约日期:
发包方(甲方):
承包方(乙方):
甲乙双方根据《中华人民共和国农村土地承包法》等有关法律、法规和国家政策的规定,本着平等协商、自愿、有偿的原则,就村里的核桃园承包经营权转包(出租)事宜协商一致,订立本合同。
一、承包果园名称及座落:
果园名称:
果园地点:
土地面积约为__亩的土地转承包给乙方。
二、承包期限:自 年 月 日至 年 月 日,共三十年。
三、承包价格:
1、双方商定,土地承包金按年一次交纳。
2、承包金按每亩元,乙方承包的土地亩数是亩,共元,交款以甲方出具的收款凭证为准。该承包金包括依法向国家和集体缴纳的地租、税费等各项费用。
四、林木资产及其他资产转让费的确认
甲方同意将地上属甲方所有的林木资产及甲方所有的其他资产、一次性无偿转让给乙方。期满后地面上原来的基础设施:房屋、水井,树木等地上附属物按当时的合理价位折价归还村委,如乙方续包,即按市场的价格优先。
五、双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1、甲方保证对自己发包的土地拥有使用权,在乙方承包后,任何第三方不得在承包期内向乙方主张任何权利;
2、维护乙方的土地承包经营权,不得单方面变更、解除承包合同;
3、尊重乙方的生产经营自主权,不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动;
4、在本合同期限内,承包金按每年一次交纳。
5、乙方在果园的经营期间,如需甲方出面协助的有关事宜,甲方不得推却,应给予协助办理;承包期满,甲方协助对果园承包的续租事宜和手续的办理;
6、甲方与土地所有权人的承包合同仍然有效。甲方作为承包方应履行的义务仍应由甲方承担。但如因乙方不向甲方履行转包合同义务而造成甲方不能履约时,乙方应与甲方一起承担连带违约责任。
(二)乙方的权利和义务
1、享有承包土地的使用、收益和土地承包经营流转的权利,有权自主组织生产经营和处理产品;
2、乙方对发包责任人擅自更改合同内容或不合理的摊派有权拒绝;
3、承包土地被依法征用、占用的(如林木即按现有地面上的谁投资种植,即补偿谁;但前提是按现有地面上的林木不能改变,如有更换必须经甲方同意,并清点后才许可,否则补偿是有理讲不清的。)投资方有权依法获得相应的补偿;
4、承包期间,如遇自然灾害,乙方有权向甲方要求缓交承包金,甲乙双方有权直接向有关部门申请税费减免及申请核发救灾款项;同时按甲乙双方的林木受害的情况补偿;
5、按合同约定的土地承包价格和支付方式交纳承包费。
六、土地承包经营权的流转
1、乙方对承包土地可采取转包、出租、互换等方式流转,流转的收益由乙方享有;但应取得甲方的同意,否则无效;
2、土地流转的期限不得超过承包期的剩余期限;
3、土地流转后的土地承包费、承包费缴纳时限、方式,仍由乙方按合同规定执行。
七、债权债务的承担
本合同签订之前涉及到所承包土地的债权债务由甲方承担,与乙方无关;乙方在承包过程中涉及的所承包土地与第三方的债权债务由乙方承担,与甲方无关。
八、征地补偿及承包金变更
甲方在合同期内不得单方强行收回发包的土地,如遇国家建设征地、统一规划农田基本建设、土地开发和综合治理等不可预见的事件发生,土地补偿款归甲方所有;地上作物及附着物的补偿应按谁投资谁受益的原则分配。并根据情况甲方负责对乙方承包土地的承包金按减少的面积以比例减少。
九、违约责任
1、任何一方当事人违约,应向守约方支付违约金;违约金的数额为按年限的长短已付承包金总额的10%;
2、承包期间内,应有甲方协助办理的事宜,甲方不给予支持和协助,造成乙方的经营损失,甲方将承担损失的责任;
2、因一方违约造成对方遭受经济损失的,违约方应赔偿对方相应的经济损失。乙方具体赔偿数额依具体损失情况由双方协商或法院判决。甲方如违反合同约定应赔偿数额为乙方在所承包土地上的所有投入。
十、因本合同的订立、生效、履行、变更或解除等发生争议时,甲乙双方应协商解决,若协商不成,提交保亭县人民法院裁决。
十一、本合同如有未尽事宜,双方另行制定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同自甲乙双方签字或盖章后生效。
十四、本合同正本一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
发包方(甲方)___________
承包方(乙方)___________
兹有乙方现承包甲方发包的装修工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。
一、工程概况:
1、工程名称:___________
2、工程地点:___________
3、承包内容:工作量清单。
4、承包范围:水电工、木工、漆工、瓦工。
5、承包方式:包清工,电动工具及零配件由乙方自备。
6、质量要求:GB50210-20____《建筑装饰装修工程质量验收规范》、
DB31/30-20____《住宅装饰装修验收标准》。
7、工期要求:___________年___________月___________日至___________年月______________________日。
二、甲方工作:
1、甲方指派为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。
2、负责向乙方提供临时水电。
三、乙方工作:
1、乙方为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。
2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。
3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。
四、关于质量的约定:
1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作为本工程的质量评定验收标准。
2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺
延。
4、本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。
五、关于工期的约定:
1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。
2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。
3、因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。
六、关于价款和结算的约定:
1、双方商定本工程合同承包价格元(人民币)
2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。
3、付款方式:
___________、开工后8日内,甲方付款30%元作为乙方的前期进场费。
b、水电工程隐蔽验收后,甲方付款30%元
c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时,甲方付款15%元。
d、竣工验收合格后,甲方付款20%元。
e、余款5%元待壹年保修期满后结清。
七、关于材料的约定:
1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料,并按时到场。经乙方验收入库后,由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏,由乙方照价赔偿。
2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电),材料损耗按定额计,超支的不合理材耗由乙方自行承担,并在承包价格中相应扣减。
3、所有进场的业主供材,乙方不得擅自挪用。
八、关于安全生产的约定:
1、甲乙双方另行签订安全协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。
2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度,以及对文明现场和安全生产的要求。
3、乙方须严格遵守安全协议中的条款,严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。
九、关于违约责任的约定:
1、乙方须自行完成本施工任务,严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。
2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方赔付违约金元。
3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险,在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失,由乙方承担经济赔偿责任。
4、如乙方违约给甲方造成经济损失,由乙方负责经济赔偿,且甲方有权单方终止本合同。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。其中未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方(签章)___________乙方(签章)___________
___________年___________月___________日
甲方:
乙方:
为确保甲乙双方的共同利益不受侵害,经甲乙双方平等协商一致,双方自愿签订本合同,共同遵守本合同所述内容。
一、劳务期限
从年月日开始算起,至塔吊作业完成时止。
二、工作内容
1、乙方同意根据甲方工作需要,自愿承包该工地重机司机操作。
2、乙方必须遵守甲方规定的各项劳务规章制度和现场项目部管理,乙方必须随时通知(叫)随时到,保证塔机正常使用及各施工班组服务。认真履行岗位职责,负责搞好塔机的驾驶,并负责检查含紧固螺丝、打油、故障检查等工作。(除机械保养、钢丝绳更换,黄油由塔机安装公司负责)。
3、因项目特殊乙方塔吊操作工,必须满足现场各工种需用材料、物品、工具正常吊装运行。
4、乙方保证每台塔吊配备经验丰富的持证操作工,所有人员证件交甲方报送南岸区安监站押证备案上岗。乙方必须保证人员长期稳定,甲方不准随意调换或无故辞职。
三、劳务报酬
本合同采用承包制,塔吊承包总价 。
四、甲方的权利与义务
1、根据公司的规章制度及项目部双方合同约定内容对乙方进行管理。
2、甲方人员有权对乙方工作进行监督、指导和考评,甲方提供乙方住宿。
3、甲方必须认真履行本合同约定的内容,按合同约定按时支付乙方工资。
4、根据乙方检查发现的问题,报经甲方核查后及时通知塔吊安装公司维修、更换零部件。
五、乙方的责任和义务
1、认真遵守国家的法律、法规和政策及甲方和项目部的各项规章制度,提高敬业精神。讲究职业道德,维护甲方的利益。
2、服从甲方的工作安排,认真履行岗位职责,不讲条件按时完成甲方规定的各项本职工作任务。
3、认真履行本合同约定的'内容,严格执行塔吊操作及指挥规程,遵守区安监局检查提出的整改要求,搞好本职工作。
4、爱护塔机。保持塔机清洁,每日开启前必须做到先检查后启动,先试运行后工作的原则,发现问题及时处理,及时汇报、保证塔机安全、可靠运行。每班下班后不得将对讲机处于充电状态。每周的检查、维修和保养,发现问题及时处理,决不影响第二天的工作。
5、乙方若发现不安全因素,应及时停止作业。下到安全障碍排除。
6、每日做好塔机运行工作记录。
7、保证施工期间塔机正常运转,除机械修理及停电,大风不能操作以外,根据施工需要保证随时运转。
8、禁止大风天气和塔机带病工作。
9、乙方必须与班组同时上下班;如有加班,乙方必须无条件服从并按甲方管理人员通知时间到岗。
六、劳务合同的变更和解除
发生以下情况之一,本合同终止。
1、合同期满。2、双方达成一致。
七、合同期内甲乙双方必须认真履行合同所述内容,不得违约擅自解除合同,不得随意离职。若因乙方原因未经甲方同意而中途不干违约退场,应违约赔偿甲方20xx元一台。甲方违约赔偿乙方20xx元一台。
八、本合同未及事项,由双方协商解决。
九、本合同一式两份,甲乙签字日生效,双方各持一份,具有同等法律效力。本合同期满自行解除。
甲方:
乙方:
日期:
甲方:
乙方(工头):
甲方代表:
身份证号码:
联系电话:
联系电话:
乙方经营承接劳务派遣,承包甲方部分技术工人的人工项目,经过甲乙双方友好协商,达成如下协议:
一、协议内容 甲方向乙方提供技术工人的作业场地、工具,乙方组织派遣员工负责劳务工作(乙方员工须持有有效身份证,年龄18周岁以上),乙方所派遣的员工归属乙方,不是甲方的员工。在劳务派遣中乙方承担派遣员工的所有相关法律责任事宜,包括办理(社保、保险、工伤、医疗、劳动合同等等)。甲方可以提供购买社保医疗,费用由乙方承担。
二、协议有效时间 自________年____月____日至________年____月____日止,共计 个月;其他: 。
三、双方的权利和义务
1、甲方给予乙方员工提供样品。
2、甲方为乙方派遣员工提供食宿条件,8人一间宿舍,乙方人员务必配合服从甲方的安排。
3、甲方不得随意解雇乙方员工,如乙方人员有不服从安排,不遵守甲方管理规章制度,有严重违规违法行为的,甲方有权根据厂纪厂规处罚,处罚金额乙方需现金交纳。对于屡教不改的乙方员工,甲方有权要求乙方在限定时间内辞退或调离本厂区。乙方员工如有给甲方造成损失的,乙方负全部赔偿责任。
4、甲方支付本协议所商定的人员的工资费用于乙方,前提条件是甲方监督乙方按规定支付发放。
5、乙方有义务做好员工的思想和稳定工作。
6、乙方员工在甲方服务期间,务必服从甲方的生活、住宿、上下班作息时间等规章制度,如有违反甲方的各项管理规章制度的,甲方有权依据甲方相关管理规章制度进行处罚,在最后结算工资时将处罚单据知会乙方管理代表。
7、乙方在把人员带到甲方厂所之前,需提前购买好相关保险。
8、乙方人员在甲方厂所期间,发生伤亡的,甲方不承担任何责任,乙方全权承担。
1、乙方有义务保证所组织员工身体健康。
3、乙方员工工资直接支付予乙方,不直接支付给乙方员工。
四、费用结算及薪资支付方式
1、工程承包单价:甲方支付以计件工资_____________件工资予乙方。
2、结算工资依据计件报表记录核算。
3、为保证双方的权益,甲方在乙方最后完成工程承包量,甲方以现金或者转账方式结算上月的薪资给乙方,甲方有权利监督乙方当日在工厂内发放所有员工所有工资。
4、合同期满,甲方在一个星期内一次性结清所有承包费用给乙方(甲方如不续约需提前一个星期告知乙方)。
五、违约责任 甲乙双方应严格履行本协议规定的权利义务,出现违约,应协商处理,如协商达不成一致,由相关仲裁机构裁定或者提出法院判定。
六、本协议一式两份,双方各执一份,以双方签字(盖章)生效,并具法律效力。
甲方:________________
乙方:________________
日期:________年____月____日
甲方:
乙方:
为明确甲、乙双方的责任、权利和义务,确保履行工程合同,双方经友好协商,特签订本合同,供双方共同履行。
一、工程名称:
工程地点:
二、承包责任:
1、承包方式:
2、承包范围:
3、劳务价格:
总 价:(大写)
4、开工时间: 竣工时间:
总工期天数:
三、工程结算:
1、根据乙方承担的工程任务完成工作量或实际用工数,经甲方核实后,由甲方负责办理结算手续,报上级主管部门批准。
2、设计变更必须经业主、设计单位和监理批准后方可结算。若乙方为了便于组织施工或为了安全,避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计,需得到甲方及有关部门的批准方可施工。
3、付款方式: 乙方进场施工3天后,甲方根据乙方施工人数支付乙方部分生活费,以后每月15日乙方报工程量经甲方审定后按进度的80%支付乙方进度款,工程全部施工作业内容完成后甲方支付乙方90%工程款,为工程总价的10%,以后乙方每月15日报进度审定后甲方按进度的70%支付给乙方,竣工验收合格结算审定后付到95%,余下的5%待保修期(一年)满后,一次付清。
4、发生下列情况的任何一项,甲方不予办理中期及最终结算:
1>不能按期完工 2>工程不能达到质量目标 3>交工资料不全
4>文明施工未按甲方要求办理 5>未在规定期限内提供各种报表。
5、对业主拖欠的工程款,甲乙双方承担风险。
四、质量、工期
1、工程质量等级:优良
2、乙方在开工前必须协同甲方项目负责人制定出创优计划。
3、乙方须配备专职质检员,建立健全相应的质量保证体系和措施,保证工程质量。
4、乙方必须严格按照施工图及国家现行标准规范施工,服从甲方、业主或监理的指令。
5、随时接受甲方、业主和监理的检查,并提供便利条件,按甲方、业主和监理的要求施工、返工或修改。
6、隐蔽工程必须先自检,自检合格后及时报请甲方及业主或监理组织验收,验收签字后,方可进行下一道工序。
7、工程质量达不到约定标准的部分,甲方和监理可要求乙方拆除或重新施工,若是乙方自身原因所致,费用由乙方自行承担。
8、
五、文明施工:
按照《安全、文明施工协议书》中的有关规定执行。乙方每天必须做到现场整洁、工完场清。
六、安全:
1、安全指标:工亡率为零,千人负伤率<8‰。
2、乙方需配备专职安全员,建立健全相应的安全保障体系。安全员必须佩戴红色专职标识袖章。
3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准、规范组织施工,并接受甲方监督检查;因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
4、甲方向乙方支付施工人员的人身意外伤害保险,费用在施工包干价中包含。
七、双方责任:
(一)甲方的责任和权利:
1、按实际情况提供施工图纸,向乙方发出为满足工程所需各项指令。
2、核准乙方报送的施工组织设计(方案)和施工网络进度计划,确定施工工期。
3、发生乙方无力履行合同的情况,甲方有权要求乙方调整和更换管理人员及施工人员或解除合同。
4、负责对乙方施工进度、质量、安全、文明施工等进行监督、检查及管理。
5、负责向业主回收工程款,并按合同约定拨付乙方工程款。
6、负责向业主或委托乙方向业主报送建设工程合同履行过程中和各类函件、报告、签证等书面文件。
7、按业主或监理通知的时间,组织乙方进行图纸会审和交底。
(二)乙方的责任和权利:
1、乙方提供完整的施工组织设计,经项目部批准后严格执行。
2、按照甲方要求共同协商乙方人工数量的增减。
3、乙方人员若发生打架斗殴等影响甲方形象的所有行为,甲方有权扣除乙方的工资或解除双方合作关系,因此造成的所有损失由乙方承担。
4、全面履行甲方与业主所签订的建设工程合同,全面履行本合同约定的各项条款。
5、按甲方要求及时报送各类报表和其他有关资料。
6、开工前,乙方应按业主和监理的.要求及时所送施工组织设计(方案)和进度计划。按批准的施工方案及进度计划组织施工。
7、施工期间,现场施工人员和机具设备要满足施工需要。其人员和机具设备的调入和撤出须先征得甲方同意。
8、现场管理人员、施工人员须持证上岗,文明施工。
9、确保工程交工资料规范、完整、并与施工同步,费用自负;协助甲方办理交工手续。
10、开工前必须协同甲方项目负责人编制施工图预算,施工、竣工期间按甲方统一安排,对业主进行工程核算。并协助甲方全额回收工程款。
11、若进行劳务分包须在开工前签订劳务分包合同,并将合同报甲方备案。
12、承担由于自身原因导致工程质量不达标、工期延误以及本合同终止履行而给甲方造成的损失。
13、按工程需要提供和维修使用的照明、看守和警卫等。
14、负责对所施工范围内地下管线、建筑物、构筑物的防护工作并承担因防护不利而引起的一切损失。
15、现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任;对其职工的过失行为负完全责任。
16、交工前,负责对已完工程的成品保护工作。
17、施工中负有与同一工程其它施工单位相互配合之义务;承担自身原因给其它施工单位造成的损失。
18、担负所施工工程的保修责任。
八、违约责任及奖罚措施:
1、违约责任:
(一)因乙方原因延误工期,每逾期一天,向甲方支付逾期竣工总额 %的违约金。
(二)由于一方的过错造成合同不能履行或不能完全履行,责任方应偿付对方不能履行部分价款的 %违约金。
(三)合同生效后,由于一方要求解除合同,或者擅自解除合同,造成对方经济损失的,按实际造成的损失赔偿。
2、奖罚措施
(一)甲方要求施工质量达到合同规定标准,乙方已经达到合同规定标准的,甲方奖乙方 元。乙方达不到合同规定标准,罚乙方 元。
(二)乙方按质量要求竣工的,提前一天奖 元。延误一天罚 元。
九、争议解决
1、因合同履约而发生争议,由双方协商解决;协商不成,提请双方共同认可的主管部门进行调解。
2、在争议解决过程中,双方都应继续履行合同,保持施工连续,并保护好已完工程。
十、合同份数:本合同一式 份,甲方 份,乙方 份。
甲方: 乙方:
负责人: 负责人:
年 月 日 年 月 日
总包方:石家庄建设集团有限公司永泰分公司(以下简称甲方)
分包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律及行政法律,遵守平等、自愿、公平、公正和诚实的原则,甲方将安平县中心商业大道2#、3#住宅楼的整个劳务及机具、辅料分包给乙方施工。甲方负责2#、3#住宅楼所用的钢材、混凝土、水电材料、施工用电,生活用水、施工用水、提供乙方临建房、外墙保温材料、室内砌体和抹灰所需材料。双方经协商一致,签订协议如下:
一、 工程概况
1、 工程名称:安平县中心商业大道2#、3#住宅楼。
2、 工程地址:安平县中心大街以东,东马路以西网都街以南。
3、 工和规模:2#、3#住宅楼均为框剪结构,地下二层、地上十八层,地上一、二层为商业用房,三层以上为住宅。
二、 工期
施工总工期为 天;按照下列约定为不变倒计时工期(含合法节假日、雨雪天、停电停水、不含不可抗拒因素)
(1) 年 月 日前主体封顶、室内砌体、外脚手架拆除及主体材料清理完毕。
(2) 年 月 日前室内抹灰、外墙抹灰、外墙保温完成,场地清理完毕。
三、质量等级:合格。
四、劳务承包范围
按中心商业大道2#、3#住宅楼设计图纸,图纸审查意见书、设计变更及相关技术文件要求等,包括结构和建施图纸上的各个空洞的预埋进行施工。(除内、外墙挂白、墙涂料;卫生间和楼顶防水、地下室防水;水暧电和消防、电梯、门窗的安装)均属于乙方劳务承包范围。施工现场前期和施工过程中各工种人员的配备,周转材料的租凭、购买,各种机械的配备,必须满足施工需要。施工现场内的一切用工,均属乙方承包范围,生活用电由甲方规定标准,超出范围由乙方缴纳费用。
具体劳务工作内容及相关约定如下:
1、 泥工工作
(1) 中心商业大道工程2#、3#楼塔吊基础、升降机基础、砌体工程、混凝浇筑工程,图中的预埋工程、二次结构及室内外抹灰,水泥砖、门过梁等有关混凝土预制加工安装,构造柱和门窗过梁的加工及完成,在主体结构中的修补及封堵所需的水泥砂子均为乙方自理。混凝土的养护、冬季的保温所需要的材料及设备、混凝土覆盖的草帘、升温的煤炭、火炉,施工用水、宿舍的保温、降温设备、生活垃圾等均为乙方负责。
(2) 现场场地平整、硬化、清扫、搭建、拆除、现场所有的回填土至4-4.5米范围内及回填土所用的白灰、防水、伸缩缝处用保温板、机械、运输工具,现场土方开挖后所有的放线、防护、人工平土、褥垫层、砖模、集水坑的开挖、垒砖、抹灰、塔吊基础的加工安装浇筑等。从一级配电箱起(不含一级配电箱)以后所有材料均由乙方负责。
(3) 小板车、振动器、碘钨灯、沙灰桶、铁锹等所有工具由乙方自己购买。
(4) 室内外回填土及地坪工程。
(5) 屋面找平、楼层内的建筑垃圾清理。
(6) 所有结构上下墙面必须保持平整及垂直度,以及墙面及板面的合格尺寸。
(7) 每段施工的混凝土试块的制作。
(8) 外墙保温及屋面工程。
(9) 每段施工过程中,甲方所分包的各种分包项所用乙方的垂直运输机械,乙方不得收取任何费用。
2、 木工工作
(1) 所有模板制作安装工程,楼层顶板、墙体即为清水墙面和板面。
(2) 顶板的打磨,爆模的剔凿及清理。
(3) 自带手动工具(小板车、碘钨灯、电缆线、铁丝、海绵胶条、扎丝、钉子、脱模剂、养护剂等)。
(4) 、所有墙面必须保持清水墙,保持墙面的规定尺寸,水平度及垂直度等。
3、 钢筋工作
(1) 所有钢筋制作安装工作,钢筋损耗必须严格控制在钢筋总量的3%范围
内,超出部分由乙方自己采购或承担。
(2) 所有钢筋加工机械、电缆自带。包括闪光对焊机、弯曲机、切断机、电
渣压力焊、调直机、螺纹套丝机、无齿锯等及并向提供相关机械设备资料,水泥垫块、支撑、马镫、织纹螺丝套筒、均由自理。机械维修和保养乙方应配备专业人员。
(3) 甲方钢筋运至现场乙方配合卸车,吊车费用由甲方负责,乙方严格按照甲方要求分场地、分规格堆放、进场的数量进行检查抽样并报甲方。
(4) 现场不能有超出1米的废料,并对超出1米的钢筋进行焊接使用。
(5) 所有板面钢筋必须按图纸间距弹线绑扎,墙面钢筋应横平竖直。
(6) 二次结构的植筋等。
4、 架子工工作
(1) 所有楼层落地、悬挑外架、安全通道、室内外临边防护、室外电梯、龙门架、预留洞口的封堵、预埋、焊接的安装、搭设、维护和拆除等。
(2) 钢筋棚、木工棚、地泵棚及现场安全过道以及现场的各个安全防护等。
(3) 各楼层卸料平台搭设及拆除。
(4) 施工电梯的安全及拆除。
(5) 施工人员的操作证必须齐全有效。
(6) 配备的各种安全材料、工具、机械自理。
(7) 挑架子所用的工字钢安装、拆除均由乙方负责。
5、测量人员
(1)所有的测量仪器齐全并且合格并向甲方提供测量仪器的检测报告,参与测量人员满足施工进度的技术要求。
(2)所有现场开挖前后定位抄平,放线及二次结构的抄平放线等。
(3)上级有关部门验线检查必须配合。
(4)所有放线人员必须出具有效证件。
(5)记录好每次的测量的情况,观测沉降、整理并上报甲方。
(6)大体积砼测温孔的留设,并按要求做好测温记录。
机械设备、材料周转、辅材及其它。
附:(1)以施工工地内的所有土建部分所需的施工机械(除铲车、钩机、运土)、模板、木方、钢管、扣件及二级配电箱(包括二级配电箱以及从二级配电箱至一级箱的电缆)以下的材料和安装。
(2)保证整个项目土建施工的对拉片、焊条、钉子、铁丝、绑丝、安全网、密目网、安全带、安全帽保证购买的各种材料出具材质单、合格证检测报告及其它有效时间,按甲方要求齐全有效。
(3)安全网(挂网、兜网、密目网)必须符合国家现行规范及项目部的要求(此款强制要求)。
(4)材料、设备、成品及半成品在该区内的场内转运、预留、预埋、废料回收及堆放;外墙表面最后一次清洁;各专业图纸设计中所有专业安装预留下的塞口和调口。
(5)全部施工区域的安全防护、包括生产区、生活区、安全通道等全部安全防护的搭拆、维护工作。
(6)乙方在施工场地内,对所发生的零工自行承担责任
(7)乙方负责施工现场、安全文明施工及其工作面和生活区的卫生清理,每道工序必须做到工完料尽场地清。
(8)各项工程施工前乙方向甲方提前7天以书面形式申报材料使用计划,并经项目部批准后严格执行。
(9)乙方无条件执行项目部各种专项方案。
(10)植筋已包含于包工单价内,甲方提供钢筋。
(11)现场临时排水已包含在包工价内。
(12)钢筋场地搬移及二次加工场地搬运,安装已包含在单价内。
(13)外架的拉结点已包含在包工价内。
(14)保护垫块,马凳150cm以下不得使用钢筋,所产生的费用已包含在包工价内。
(15)若发生工程变更,按分项单价据实计算。
(16)非甲方的原因停工15天以内,甲方不补偿任何费用,超过15天以上,甲方按实际出勤人数补偿20元/天补偿生活费。
(17)乙方应对现场人员进行登记,做好记录,并将花名册、身份证复印件报甲方,每周上报现场各工种出勤人数(考勤表)。并配合甲方与每个人签订劳动合同。
五、甲方的权利和义务
1、编制工程施工质量、安全、文明等技术条件(施工组织设计、施工方案、施工措施、安全交底、技术交底和解决工程有关问题)。
2、对工程进行过程中的质量监督、安全检查督促和验收工作。
3、工人进行班前安全教育,并做好记录,报项目部备案,杜绝违章作业。若因作业人员违反操作规程和违章作业所发上的安全质量事故等造成的经济损失由乙方全部承担。
4、工程款结算资料待工程完成后,按合同向甲方如实填报“拨款申请表”。
5、对本工程劳务盈亏由乙方负全责,产生的各种罚款自行消化,与材料商、所属员工及其他单位和个人发生的债权按照谁签收谁承担,谁出示收据谁承担的原则办理,乙方及所属管理人员对对班组负责任,材料商及个人等签字认可的债权债务,未经甲方签字盖章的均属乙方个人行为,与甲方无任何关系,其产生的后果由乙方本人承担经济和法律责任。
6、乙方承担1%劳务管理费,在每次付款时由甲方代扣。
7、乙方在本工程内所属工人的保险费、培训费、岗位费、服装费、各种机械费备案费等均为自行负责,甲方不产生任何费用。
8在本工程没有达到甲方与建设单位拨款的时间,乙方所产生的任何费用均由乙方自己承担。
9乙方对施工所使用的机械设备必须按相关规定进行周期性检查、维修、保养,并做好检修记录。
乙方的权力
乙方在承包期间及承包范围内,依据甲方规定行使以下权力:
1、根据项目的具体情况组建项目管理班子。
2、决定施工人员的工资分配标准和经济处罚措施。
3、实施项目管理组织指挥权。
乙方义务
1、按合同要求完成工程劳务分包内容的全工作。
2、施工人员进入施工现场必须统一穿戴劳保服装,特种作业人员还必须携带特种作业操作证,便于甲方人员和上级领导检查。
3、服从甲方指挥,介绍甲方监督,并向甲方按要求提供一切有效证件,遵纪守法,精心组织,文明施工、按规范完成施工现场的安全、质量、进度全部内容。
4、如乙方不按安全计划生产、不按时检查安全设施、造成的电击火灾、伤残亡事故由乙方自负。如产生不可预料或意外事故责任,按本协议有关规定承担。
5、在实施过程中必须力行节约材料,所有甲方材料和周转材料的损耗必须控制在约定范围内:钢筋3%、砌体材料3%、混凝土2%。
6、乙方必须严格按照图示施工,若因乙方施工失误造成财产损失,乙方承担赔偿责任。图纸中出现的变更若建设单位给予补偿,甲方相应补偿乙方。
7、乙方必须服从项目部、建设单位及监理等管理人员安排和指挥,对甲方人员安排必须执行,若上述部门及人员认为乙方质量技术和安全及工期等不能保证,乙方在约定的期限内达不到要求,甲方有权力即终止合同,所产生的劳务费用乙方自行承担。
8、乙方必须制定专人管理现场材料,毁坏和浪费,乙方双倍赔偿。在现场的施工人员必须持证上岗,并提交所有有效证件的复印件给甲方。
9、现场严禁不在本工地施工作业的人员进入,宿舍按要求住宿,严禁非公地人员逗留和留宿,宿舍内的照明用电为低压电,插座为220V电压,乙方应派专人负责限时供电,食堂除外。
10、乙方必须严格按照劳动法和建设部门关于农民工支付工资暂行办法等法律、法规和劳动合同约定的时间支付农民工工资,不得拖欠和克扣工资,工资发放应按规定发放。若随意拖欠,甲方有权用乙方的承包费代付农民工工资,该费用在结算时双倍扣除,乙方不得有任何异议。
11、乙方不得以任何理由停工、罢工。否则,乙方承担甲方的一切直接和间接经济损失,且不得要求甲方支付承包费。若情节严重,甲方可将乙方清理出场。
所有甲乙双方的进场材料,乙方必须在第一时间配合卸车并核实数量及取样,并按甲方指定的地点码放整齐,保证先入场先使用的原责。
七、承包费用单价及结算支付
1、施工分为主体和装修两部分,主体包含砌体工程,主体施工中主体结构施工与砌筑施工比例为8.5:1.5,装修包含室内外抹灰、保温及场地清理完毕。主体和装修划分的比例为:7:3,其中包含整个工程的3%的质量保修金,保修金为2年内经过各部门验收无质量事故全部退回(无利息)。
2、包工单价包括:中心商业大道2#、3#楼按图纸结构面积元/m2结算。
3、本工程中人工费为承包单价的75%,材料为承包单价的25%。
3、工程款支付
(1)2#、3#楼主体工程劳务费付款方式:第一次为主体施工至8层,第二次为主体施工至14层,第三次为主体封顶,付至已完工程量的70%。若遇到春节放假不能完成8层封顶但必须完成5层封顶时,按合同签订之日起,甲方暂按每人每月3000元的工资标准支付工人工资,前期费用由乙方自行解决。
(2)2#、3#楼装修工程施工至地上层完成后经验收合格签证后支付已完成工程量的70%,第二次付款待室内外抹灰、保温及场地清理完毕后支付已完工程量的70%。余款为全部工程竣工并经质检站验收合格后三个月内付至总工程款的95%,留4%作为质保金。
(3)按甲方规章制度对乙方的罚款由甲方直接从每次工程结算款中扣除。
八、违约责任处理
乙方在本协议的有效期内作为甲方该工程项目的承包责任人,工作中若有一下行为,给甲方造成不良后果和损害的,按以下违约责任处理,情节严重的依法追究刑事责任:
1、因民工工资结算支付不按规定执行造成民工到甲方讨要,影响甲方正常公共秩序的,给予没人每次1000元的处罚,超过5人的给予每人每次20xx元的处罚,损坏办公设备的按原价的双倍赔偿。
2、乙方因不规范的行为经甲方指出后不予整改,造成有关行政机关、部门对甲方进行通报停业整顿、罚款等行政处理的,除补缴罚款外,乙方给予甲方经济和名誉补偿(通报批评的2-3万,停业整顿的5-10万)。
3、甲方因外界因素强制为乙方支付民工工资、材料费、租赁费、税费、罚金等款项,从代付之日起按总额的5%支付违约金给甲方。
4、甲方严禁乙方负责人及所属管理人员、班组以甲方的名义对内外打白条、签订协议拖欠民工工资、材料费、租赁费等相关债权、债务,以上行为未经甲方法定代表人签字认可均属于乙方个人欺诈行为(引起他人对甲方讨要或者法律起诉)甲方不承担任何民事、刑事责任,其中产生的后果由出具签字人承担同时向甲方支付罚款6--12万元。涉及犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。
5、乙方为处理本施工队劳务纠纷及群体、极端事件的第一责任人,必须第一时间亲自到现场处理。如采取回避、逃避,任其事态发展,给甲方造成名誉损失,处理难度增加,乙方向甲方支付罚款6--12万元。
6、由于乙方原因导致发生以下情况时,乙方按以下标准赔偿甲方。
(1)、乙方因诉讼败诉后,甲方被法院强制执行期间,银行账户受到严重威胁,乙方每天赔偿甲方经济责任5000元。
(2)、法院查封甲方账户或冻结资金的每天赔偿甲方经济损失6000元,法院查封甲方财产及办公地点,乙方每天赔偿甲方经济损失和名誉损失20xx0元。
(3)、法院拘留甲方领导的每天赔偿甲方经济损失和个人精神损失5000元。
(4)、处理事件的一切费用由乙方承担,甲方协助乙方处理事件所产生的费用,每人每天1000计算。
(5)其他违反甲方规章制定的行为的按有关制度处理。
7、因乙方原因甲方收到监理、建设单位的质量安全文明施工(乙方实施区域)处罚的,乙方将承担处罚金额双倍罚金。
8、施工现场乙方必须按照甲方所规定的安全、质量、进度、后勤、噪音、以及周边居民关系等,在第一时间必须按要求完成,拖一小时处200--500元罚款,由此累计,甲方发现乙方在施工时有停工、罢工等现象,不论什么原因一人一小时罚款200元以此累计。乙方现场管理人员、特殊工种操作人员,必须提前上交有效证件到甲方,经甲方考核确认方可上岗。如不办理,甲方发现一人罚款1000-20xx元,现场劳务队与班组、个人必须有劳务合同,劳务队必须挂在劳务公司,并上交各项证件给甲方。
9、乙方必须按照甲方所制定的工程任务和通知合理落实,各项人员,材料机械进场不得无故拖延,超过一天处以10000-20xx0元罚款。
10、施工现场乙方必须在开工前办理工人的各项保险及相关证件,所产生的费用由乙方自理、现场上如乙方出现的伤、残、亡等事故甲方协助乙方处理,所产生的费用由乙方自理,如果乙方不予办理解决,拖延一小时罚款5000-10000元。
11、正常施工期间因甲方原因钢筋、混凝土进场时间拖延超过10天,甲方需要承担乙方现场人员的误工费,每人每天按标准60元计算,10天内不计,停电不计。
12、乙方以上行为给甲方造成损失的,甲方按照本协议追究其法律责任所产生的诉讼费,保全费、律师费均由乙方承担。
13、以上款项由甲方在乙方劳务费中扣除不足部分以乙方个人或家庭财产赔偿。
14、甲方在用乙方合同以外零工每人每天100/天。
九、其他约定
1、严格执行质量、环境和职业健康安全管理体系标准。坚持“真爱生命,保员工健康;改善环境,为人类造福;注重信誉,向顾客负责的管理理念,”杜绝人员死伤亡,机械设备等事故发生。乙方应无条件的配合甲方接受政府或其他单位和部门对工程的各类检查。
2、乙方在施工过程中必须达到特殊工种持证率100%,劳务分包务工人员必须持证健康证达100%.
3、本工程质量要求表面光洁(层层清模、刷隔离剂)、角过垂直、平整且无漏浆现象。符合相关分项全部工程质量要求;按建筑工程施工验收规范执行和办理,并作为本合同附件同时进行承包合同全面实施和执行。
4、若乙方工程质量不符合验收标准,乙方须返工至验收合格标准为止,一切损失(材料费、误工费、劳务费)由乙方承担。
5、乙方无条件听从甲方管理人员的指挥和安排,若甲方个别分部分项安排不合理,可采取建议、举证、协商的方式与甲方达成共识并实施。
6、若乙方提供的专业工人职业素质不满足甲方及专项要求,甲方提出撤换,乙方应无条件配合,若乙方在整体工程质量方面无完整的质量控制措施,出现整体质量下滑,经甲方书面通知后无效后,甲方有权将乙方清场,清理出场时乙方只能按合同中主体综合单价计算已完工程量30%计算承包费。
7、乙方需自行组织班组施工严禁转包;经甲方发现转包,有权单方解除合同由此造成的一切损失由乙方全部承担。
8、作业面和非作业面(通道、楼梯间、生活区)平时做到整洁、干净、定人员每天3遍打扫清理,生活和生活用水有计划排放。民工宿舍的生活用品搁置合理统一,随时保持清洁卫生。生产和生活区域在未经甲方许可的性况下不准乱拉乱接水电,并对此而产生的浪费、安全事故的责任等,由乙方全部承担。
9、乙方所有人员自觉遵守同家及地方法律、法规,服从甲方,业主和监理的合理指挥和施工现场制度,决不允许有顶撞甲方管理人员,业主和监理的行为,否则发生一次,对乙方外罚100元。若遇劳务及其他纠纷,乙方可选派人员与甲方协商,严禁出现围攻,上访及消极怠工,否则对乙方处以1000-5000元/次罚款,乙方并承担由此带来的一切经济损失和社会形象。
10、凡乙方在施工中发生任何安全事故,除及时向甲方书面报告外,还必须无条件配合相关人员对事故进行调查和取证工作。
乙方内部人员不允许打架斗殴现象;一旦发生不管任何原因,甲方有权对乙方处以20xx-10000元的罚款,情况严重的移交相关部门处理。
十、争议解决
1、争议:发生争议经甲乙双方协商无果后由石家庄人民法院进行诉讼仲裁。
2、合同为乙方项目部集体合同,乙方有责任和义务将本合同内容告知相关利害人并承担不告知或告知不清而产生的后果的全部责任,承诺书,安全生产管理责任书为本合同组成部份。
3、本协议一式四份双方各执一份,双方签字盖章之日生效,到项目竣工结算收回工程尾款后自动失效。
甲方代表: 乙方代表:
身份证号码: 身份证号码:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
甲方:_河南建隆建筑安装装饰工程有限公司
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就河南财专后勤服务用房项目(二期)浴室(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称:_河南财专后勤服务用房项目(二期)浴室工程 工程地点:_郑开大道3.5公里处路北
第二条 工程承包范围
木工、钢筋工工程(包括文明施工及小五金、包工具包施工机械)。
第三条 工程工期
1.计划开工日期:20xx年7月10日,计划完工日期:20xx年8月19日,总日历天数40天;
2.主要节点工期:地下室、一层、二层各十天劳务承包合同范本3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条 工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到 合格 。
第五条 甲方责任和义务
1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
6.负责乙方住宿租房费用,其生活用水、用电由乙方负责。
7.负责乙方进场施工和工程结束退场车费的50%。
8.负责开设统一饭堂,伙食费由乙方承担。
9.协助乙方办理现场施工人员出入证件。
第六条 乙方责任和义务
1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。
4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的经济损失及各种罚款。
5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。
6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
8.为其施工人配备必要的劳动保护用品(手套及其它相关的防护用品);
9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10.有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
11.管理好自己的施工队伍,遵守工地的一切规章制度,如有违反受到业主处罚,除了业主处罚外,甲方还追加1000元/次的罚款;不得在工地及之外进行违反犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成犯罪的后果,甲方概不负责。
第七条 环境保护、安全生产和文明施工
1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。 发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。 加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
第八条 材料、设备供应与管理
1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。
2.甲方提供的材料负责到各楼层交乙方保管,乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。
3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担。
第九条 承包方式、价格及包含的内容
1.承包方式及单价:本工程以固定人工单价计价(人工单价以双方签字的分部分项工程量清单计价表的单价结算)的形式发包。
2.承包价格所包含的内容:
承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:施工所用的机具费用;机具用的易损件及地拖线;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日的费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;清理现场承包工作面各自的施工垃圾在各楼层按甲方指定的场内地点归类堆放的用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
第十条 结算办法及付款方式
1. 以图纸总建筑面积加一层的3/2面积计算,/㎡ 。。
2.甲方不预付乙方生活费用。
3. 按节点支付工程款,地下室完成后付工程款的 ,主体二层结束付总工程款的 ,主体完工付总款的 ,预留 的保证金待粉刷完成后付清。 第十一条 施工验收
1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)
第十二条 工程保修
1.保修范围、期限:_2年_。
2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。 第十三条 保险
1.甲方负责办理乙方施工人员意外伤害保险。
2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。 第十四条 争议
1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;
2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受;
2.3 仲裁机构要求停止合同工作;
2.4 法院要求停止合同工作。
第十五条 不可抗力
1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。
2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。
3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
第十六条 合同解除
1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。
2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
第十七条 合同终止
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。
本合同一式__3_份,甲方_2_份;乙方_1份。
本合同双方约定_签字_后生效。
合同签订时间:______________
合同签订地点:______________
甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):_____________
一、工程概括 工程名称: 工程 工程地点:
二、工程承包范围:
1、工程人工费:钢筋制作及绑扎,混凝土浇注,木板制作和安装,机械安装和使用。
2、工程作用辅材包括:机械与机具、支模所用板材及架料,五金。
3、建设规模:610万平米,如甲、乙双方不愿合作,可协商解除合同。
三、合同工期: 开工日期:以甲方正负零起后开始计算。 竣工日期: 不可抗拒的因素除外,工期顺延。
四、质量标准
乙方必须按图施工,工程质量标准为合格工程,施工中若不 按图施工和工程质量问题、返工重作所造成的损失,由乙方负责。
五、合同价款: 按建筑面积该项目设计图纸及该合同约定的标准事项每平方米 元(人民币),基础另行计算。
六、付款方式
乙方进场后做到建筑面积达到1万平米时,甲方一次性支付乙方工程款,以后付款方式以此内推,工程全部竣工后____日内付清。逾期按银行同期利率标准的4倍计息,从逾期之日起超出____日息转本按2-4倍计息。
七、保证金退还方式:保证金在乙方建筑面积达到1万平方米之时,甲方退还乙方保证金。
八、双方责任与义务
甲方责任
1、甲方必须按质、按量准时给乙方提供原材料;
2、甲方必须按照按约定付款给乙方;
3、甲方负责工程所用的三通一平及费用;
4、甲方必须购买二份保险;
5、由甲方原因导致工程停工,工期顺延并承担相应的责任。
6、甲方必须对乙方的所有辅材必须看管,不得任意丢失和转借,否则照价赔偿。
乙方责任
1、乙方在施工过程中必须按图施工,对甲方所供材料必须节俭和爱护,若导致浪费返工必须照价赔偿。
2、乙方必须按质、按量、按约定进度安全完工,若导致质量,工期约定范围必追究其责任。
3、乙方进场所有人员必须戴好安全帽;
4、必须安全文明施工,若不按施工程序导致安全事故由乙方负责。
5、乙方必须买一份保险 另注:甲方所有铝合窗、幕墙、卷闸门、防盗门安装不含在本次协议中。
九、合同生效
合同订立时间:________年____月____日 合同订立地点: 本合同双方约定,甲、乙双方签字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
发包方根据《中华人民共和国合同法》及《劳动法》的规定,将 成都 市 的部分单项工作包给承包方完成,为了明确双方的责
任关系,经双方协商同意订下此合同。
一、 承包形式:
主要是以包工、包辅材劳务承包为主,部分其它费用包干形式。
二、钢筋班承包内容
1、工作内容:凡结构、建筑图纸内以及砌体的构造柱、拉接筋、过梁筋、腰梁筋、圈梁筋、屋面筋等的全部工作至主体工程(包括砌体)验收完毕为准。
即:钢筋的放样、制作、绑扎,(不分钢筋大小)马凳铁、支撑架制作、安装,竖焊、间隙焊、竖焊以及间隙焊完毕后模板内焊渣等杂物的清理,自用架子的搭拆、进出场钢筋的上下车、堆码、收捡、露出墙面、地面钢筋处理、多余箍筋及弯曲钢筋的调直、塔吊基础钢筋制、绑,加工房和施工现场的清扫、清理等文明施工工作。最后检查钢筋扫描出现质量问题费用承包方负责。
2、机械工具及辅材内容:垫块制、安,全部钢筋制作、绑扎等机械及工具。焊接机械、电焊机、切割机、断筋钳、电焊条、切割片、扎丝、二及电箱以外的各种电缆线、电器照明灯具等等均由承包方自备。
3、工伤事故:在5000元内的工伤事故由承包方自己负责,超过5000元按国家规定,经项目解决后余下费用,双方各自承担部分责任,承担比例为:发包方负责65%,承包方负责35%。万一出现工伤事故,承包方自己先垫付医疗费用.立即报告发包方,超过24小时自行负责,凭医药发票按合同规定到发包方报销解决,并主动与发包方经办人一起处理好善后事宜,如不主动处理善后工作承包负责65%,发包方只负责35%费用。项目要求的“五统一”标志费用及各种防护工具、护具均由承包方承担。
三.承包单价
1、劳务承包单价: 地下室按设计从基础筏板至地下室顶板按( ), 地下室顶板以上按设计建筑面积每平方米( )元,不发生一个计时工。
2、其它费用单价: 均在劳务承包单价内
四、工期要求,质量标准
1、工期要求:承包方所承担每个阶段的工作任务,都必须根据该工程项目所制定的工期计划进行,按该工程项目部规定的工作任务和工作时间不折不扣的完成。否则,总包单位对劳务项目的罚款,全由承包方全部承担。
2、质量标准:本工程必须达到市质监站一次验收为“优质”结构工程:若达不到“优质工程”标准所发生的一切费用均由承包方负责,该工程项目部所扣多少费用或处罚均由承包方全部承担。
五、工程量结算,付款方法
1、工程量结算:工程量以施工图为准,并按国家规定结算规范进行结算,在劳务队计时工( 普工60元/天,技工85元/天)计算。
2、付款方式:发包单位严格按该工程项目所定的付款时间给承包付款。即:地下室至结构7层顶板完成开始支付完成工程量的80%,之后按总包单位付款时间付月进度完成工程量的80%进行支付,余款20%在合同工作内容全部完成并验收后6个月内付清。
六、安全生产及文明施工
1、安全生产:
(1) 承包方人员必须按安全生产的有关规定,规范进行操作每道工序。
(2) 承包方所有成员必须佩戴好安全防护品,并要符合公司及项目规定的要求,违者罚款由承包方自己负责。
(3)承包方进场人员必须年满18—55岁的男性工人,并按政府的相关规定及公司项目规定,必须办理各种证件,否则造成的所费用和有关处罚由承包放承担。
(4)进入场地不佩戴安全帽或不佩戴工作牌和酒后作业,穿拖鞋上班,一经发现马上赶出施工现场,被给予罚款,200元一次。高空作业,未系安全带者罚款200元。在施工现场大小便者罚款200元,打架斗殴,聚众闹事双方给予重处,双方各处罚20__-5000元。
2、文明施工
(1)标准: 市“标准化”工地
(2)承包方必须对自己的组员按文明施工条规范要求对员工进行教育:
A、生活区各班组应保持室内整齐、卫生、无异味等。
B、各班组人员不能赤身、穿拖鞋等进入施工现场。
C、各班组人员不能在楼层内随意大、小便。
凡是承包方本人或组员未能按照文明施工规范执行,有关单位管理人员和发包方管理人员均可对其进行罚款与处罚。
(3)承包方的施工场面做到,工完场清,对自己所用材料进行收检,分类堆码。如不符合要求,有关单位和项目部给出的罚款均由承包方负责。
七、其他约定条款
1、承包方工人进场后应办理有关部门规定的有关证件,并承担其费用,发包方在承包方总工资中扣除5‰作为办理各种证件等手续费用,发包方负责办理。
2、承包方人员在施工中必须按《安全生产法》及有关部门制定的操作规范执行,违章操作造成的工伤事故自行承担一切责任,如是项目管理不善造成的事故,由发包方协助承包方按国家有关规定进行解决。
3、承包方中途无理停工、撤走工人,造成工程停工,工期损失及一切费用均由承包方承担,余下的20%的工资,承包方自愿放弃,不结帐不计发工资给承包方,作为后继人员工资的补贴及其他损失费用支付。
4、承包方本人及人员不管在项目内外造成的打架斗殴等,违反治安秩序造成的伤亡费用及罚款均由承包方自己承担。
5、钢材损耗率为 1 %,超出部分班组负责费用。图纸变更总和钢筋3吨内承包方负责费用,超出3吨由发包方承担费用。
6、承包方向发包方交质保金( )万元,工程验收达到“优质工程”一次退还,如隐蔽验收时,发现有质量问题受到处罚及发生其它费用在质保金中扣除。
7、承包单价实行一次包断,不管含量高低双方都不增加或减少单价。
8、工人生活费由发包方借饭票给承包方,工人零用钱由承包方自己解决。
9、承包方必须指派至少一名现场管理人员,指派的现场管理人员必须符合以下几点要求:
(1)对所作业的分项工程具有高度的责任心,并且有强烈的质量意识。
(2)必须服从发包方管理人员的安排及指挥。
(3)能够与其它分项班组以及发包方管理人员进行密切的配合与协调。
(4)能够完全、合理的指挥及安排其班组工人进行有序作业。
(5)具有较强的管理水平以及专业知识。 对于不符合要求的管理人员发包方有权要求承包方更换现场管理人员。
10、承包方本人或班组人员如在作业过程中不服从管理人员的安排与指挥、质量不符合要求(是否符合要求由监理单位、施工单位、发包方共同评定),承包方必须在发包方要求的时间内自行退场,发包方不再另行支付除完成工程量以外的任何费用。并且扣留所完成工程量费用的20%工资,作为后继人员工资的补贴及其它损失费用。
11、承包方雇用的工人年龄超过55岁(含55岁)以上及未满16周岁的人员发生工伤事故的费用,由承包方负责70%,发包方负责30%费用。
八、合同未尽事宜,经双方另行协商后列入补充条款;本合同一式二份,经双方签字生效,并具法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方(发包方):
乙方(承包方):
咀、乙双方在平等、互利的基础上,甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。
一、项目概况
1、工程名称:海南润城国际公寓;
2、工程地点:海南省澄迈县金江镇;
3、结构形式:框架结构;
4、最高层数:十七层;
5、建筑面积:22503.06平方米。
二、施工质量要求
本项目施工质量标准为合格,乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收,确保工程质量达到标准。
三、工期
酒店部分自20xx年4月日开工,20xx年8月31日竣工,公寓部分20xx年4月日开工,20xx年9月30日竣工。
四、承包方式
此工程承包形式为包工,即乙方负责所有设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及
防护材料{“四口”和“五临边”的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等)};土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责,乙方配合。
五、合同价款
按平方米单价计算合同价款,368元/m2(面积按建筑面积),此单价不包括税金,不包括施工用水、电费,临时设施费,暂定合同总价为:捌佰万元人民币,决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;甲方已进行的`基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。
六、甲方权利与责任
1、甲方有权力按照国家的验收规范和施工操作规程对乙方的施工质量进行监管、指导,乙方如无正当理由拒不执行甲方技术管理人员提出的合理意见,甲方有权按照工程管理办法(乙方签字确认的补充协议)的有关规定对乙方进行处罚,如乙方没有正当理由拒绝在罚款单上签字,甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签,甲方将对乙方进行此项罚款额的二倍进行处罚,在乙方的进度款中扣除;
2、甲方及时按照合同约定的时间支付乙方进度款;
3、甲方按乙方提出的合理的材料计划对乙方进行材料供应工作,乙方指定材料进场时间及位置,乙方负责卸货,甲方对提供的材料质量负责;
4、甲方负责临水、临电接入施工现场,乙方负责水、电接入施
5、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作,乙方给予相应配合;
6、甲方直接分包工程内外门窗、玻璃幕、干挂石材的施工,乙方应进行友好地配合,而且不收取配合费及施工机械使用等费用;
7、甲方指定有资质的消防单位指导乙方进行消防工程施工,消防单位负责消防内业及消防验收,乙方给予相应配合。
七、乙方权利与责任
1、乙方根据工程特点及队伍的实际情况组织施工,乙方编制施工总进度计划报甲方审批确认,甲方审批的总进度计划乙方应严格执行,同时对总计划进行分解,形成月计划,周计划以保证总计划;
2、乙方对本项目的施工质量负责,如果乙方施工质量不合格,甲方权利要求乙方按国家标准进行整改,所产生损失全部乙方负责;
3、乙方对所承包工程的生产安全负直接责任,如乙方管理疏忽造成安全事故,乙方除负责安全事故本身造成的损失外,甲方可以根据此事故对社会及本项目的影响对乙方进行不少于五万元的罚款;
4、乙方应服从甲方委托的监理公司的监理人员的监督和管理,乙方有权拒绝来自各方的勒、卡、要行为,同时可以向此行为人的上级进行如实反映。
八、付款方式
乙方进入现场施工至±0.000,甲方按地下室建筑面积的80%乘以平米单价付款,每月的形象进度款按主体框架完成建筑面积的60%
九、违约责任
1、乙方如不能如期竣工,每延误一天罚乙方贰拾万人民币,如乙方提前竣工,每提前一天,甲方奖励乙方壹万元;提前30天,甲方奖励乙方四拾万元人民币;
2、乙方施工质量无法满足国家验收标准,乙方又没有质量保障措施,甲方有权利把乙方清出施工现场,所有损失由乙方负责;
3、乙方月计划无法满足项目的总计划,乙方应拿出赶工措施经甲方总工程师及项目总监审批,如果乙方执行过程依然无法满足整体进度要求,甲方有权利把乙方清出施工现场,所有损失由乙方负责;
4、甲、乙双方应严格执行合同内容,信守承诺,如甲、乙双方发生争议应协商解决,如协商不成,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,本合同自签字之日起生效。(以下无正文)
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
乙方:
甲方将其承包的项目劳务以形式承包给乙方,为明确权利义务关系,保质保量、多快好省地完成该工程,在平等互利的原则下,经双方共同协商,达成如下协议:
第一条工程概况及承包方式
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:
4、承包方式:审核单价不包干形式,包安装,不包龙骨,该单价包括但不限于包人工、包质量、包安全管理和安全文明施工、包工期、包损耗率、包成品保护、包放线、包技术配合等费用。
5、工期:
第二条工程单价及付款方式
1、工程单价
A.外墙干挂石材,不包龙骨元/平方
B.所有访型的`线条/米
C.栏杆、扶手/米
2、付款方式
A.乙方进场施工3天,甲方支付乙方生活费 元。
B.在施工期间,甲方保证乙方的生活费,按每天。
C.乙方做到工程的 %,甲方支付乙方完成量的。
D.工程全部做完4天,甲方支付乙方90%的工程款。
E.工程验收后30工作日甲方支付乙方工程量的10%。
第三条合同变更及终止
1、乙方中途终止合同,后果自负;
2、甲方中途终止合同,发双倍工资给乙方。
第四条其他
1、本合同自双方签字之日起生效。合同附件及补充协议、签证单等作为本合同的必要组成部分,与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式一份,甲方执一份,乙方执一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
甲方:
乙方:
身份证号码:
家庭住址:
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包方式:劳务计量承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包工程内容:
五、工费计算办法:
本工程乙方总工程量约为,计工程款约为元。完工时,依乙方的质量分值与上述计价方法按乙方实际完成的工程量进行结算。
六、本承包价格属乙方的施工质量达到标准要求的完全价格,其中已含有钢筋绑扎及焊接的材料费,包括:铁丝、电焊条等,由乙方视需要向甲方申报统一采购,乙方按甲方购入价领用,在每月预支款中扣除。施工中甲方除向乙方提供等钢筋加工机械外,其余操作工具均由乙方自备。
七、工期要求:乙方应根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成,如乙方逾期完成,每天罚款元。
八、质量标准及验收要求:
1、甲方根据现行国家钢筋工程质量检验评定标准,对布设钢筋的型号、规格、根数、间距、锚固与搭接长度及构件的截面尺寸等内容在现场进行实测,实量打分,以分定价,达到90分(不含90分)以上得本工程的完全价格,90分以内(含90分)每下降一分,则工价下浮元,验收得分在分以内的,应整改或返工重做,整改与返工的工料费均由乙方自负。造成工期延误的,每延误一天由乙方承担承包总价%的违约金。
2、乙方在完成每一施工部位或构件后,必须经乙方认真自检、互检合格后,才可报甲方复检验收,未经乙方自检合格,甲方可拒绝复验。
3、按照《建设工程质量管理条例》的规定,乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期整改,甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣,且屡催无效而无法履行合同,甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。
4、乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务,如有损坏,乙方须自费修复至原状。钢筋绑扎完毕,应清除作业面内的杂质和油污。
九、付款办法:
1、进场当月在无完成工作量之前,生活费由乙方自行调节。
2、施工阶段,甲方以乙方每月完成的工作量、并以项目部初验评定的分值计算工价,向乙方支付当月完成工作量应得工费的45%,甲方在付款当月扣除乙方承担的各项费用。无特殊情况,甲方在中途不向乙方发放各类借支。
3、乙方承包的本工程全部完工,根据甲方过程验收评分来加权评定乙方承包工程的质量验收分值,并按此分值定价计酬的工程总款,再向乙方支付工程总款的30%。其时,乙方如无后续工作,其所属施工人员必须撤离甲方施工驻地。
4、乙方剩留的工程余款,待结构工程验收合格后六个月内付清,如到年终放假结算时未达到"结构工程验收合格后六个月"的期限,甲方为照顾乙方对工人工资兑现的实际需要,允许乙方可按工程承包总价的90%提前结算。
5、乙方应建立职工完整的工资领发、结算台帐,并在每月领取生活费和工费结算时,均应按班组人员编制一式二份的工资结算方案,方案中须有每人结算金额、领款金额及领款人签名,并将一份报送甲方财务部门。
6、甲方支付给乙方工程劳务款中,已包括乙方及所属人员的劳动保护费用。乙方及所属人员发生的各种安全事故费用,均有乙方负责自理。
十、保证金的交付与退还:
乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生,自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度,愿交履约保证金元(按承包总额的5%缴纳),并于合同签订后,队伍进场施工前一次性交清,待乙方承包的工程全部完成,甲方及监理验收合格,由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同,保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。
十一、甲方对乙方的钢筋工程按施工配料单实行限额供料,如连带承包制作与绑扎的,制作与绑扎的损耗率应控制在1。5%以内,其中制作损耗率1。2%,绑扎损耗率0。3%。超过限定的损耗率,若是乙方排料不当、施工浪费造成的,由乙方承担。如对绑扎后多余的钢筋未能再加工利用,按每公斤废弃钢筋十元的价格由乙方赔偿。
十二、甲方的责任和义务:
1、为乙方提供施工必需的垂直运输和必备的钢筋加工机械;
2、向乙方提供施工图、钢筋配料单(或成型钢筋)和具备施工条件的工作面。
3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。
5、按合同规定,向乙方支付具备付款条件的承包工费。
十三、乙方的责任和义务:
1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,并交甲方备案。
2、严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。
3、履行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在没有安全保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。
4、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖,一旦发现,甲方除没收器具外,另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任。
5、妥善保管和正确使用甲方提供的各类施工机具,损坏或遗失照价赔偿。
6、服从甲方现场施工员、质量员、安全综治员的监督检查,接受整改意见,限时完成整改,确保施工质量。
7、负责保护各类预埋管线、预留孔洞的完好和位置正确,不得任意堵塞或移动。
8、做好施工现场的工后落手清,及时清理现场、回收剩余钢筋,每天打扫宿舍内外环境,保持现场整洁文明和生活区干净卫生。
9、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发现,甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害,均由乙方负责。
十四、违约责任
(一)有下列情况之一,均属乙方违约:
1、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的,
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的.;
3、乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的;
6、乙方承包人经常擅离工作岗位,或乙方施工人员严重不足影响甲方其他工序的。
对乙方的违约行为,甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。
(二)由于甲方施工指导错误或因设计变更原因,要求乙方对已完工程进行返工重做的;其变更费用在元以外的,由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;在上述金额内的变更费用甲方已在乙方的工价中考虑,不再补偿。
十五、其他:
为创建文明工地需要,乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服,雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品,均由甲方统一采办发放,费用由乙方自理。
十六、本合同与《安全协议》同时签订,各一式三份,甲、乙双方各执一份,报甲方公司一份,双方签字后生效,至工程结束,款项结清时自行终止。
甲方:
乙方:
签订日期:年月日
甲方:
乙方:
甲方因工程建筑施工任务的需要,甲方将工程水电施工的工作内容承包给乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、公司规章制度,乙方在充分理解施工图纸、详细了解施工现场及其他实际情况后,双方在自愿、平等、互利的基础上,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方充分协商达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:
二、承包方式:
甲方将______________的水、电及防雷安装以人工费包干的方式承包给乙方。
三、承包范围:
1.按设计施工图纸和变更设计及有关说明,水施、电施图纸和变更说明上内容的位置。
2.水、电安装,只做污水和雨水,给水、给气不做,不包括厕所大便器的安装;电进户分两组,预埋导管采用20、15PV阻燃管;开关、插座只做预埋线盒;弱电只到户,其余不做;不含进户配电箱及电视、电话、网线线管。
四、工程量及单价
工程量:按中江县房管所勘测的建筑面积为准。
单 价:按建设方给甲方计算的建筑面积给乙方相同计算,每平方米单价含辅助材料和设备及人工工资、工人安全用品,及劳保福利等费用,总计为/㎡,其中线管预埋和排水孔洞预留 /㎡,防雷敷设和排水安装 /㎡,不受有关政策变化影响和建筑行业人工价格波动影响(其中含1.00元/㎡的建安保险费)。
五、甲方责任
1、提供施工技术管理。
2、提供施工图纸。
3、提供临时工棚。
4、按约定及时向乙方支付工程进度人工费。
六、乙方责任
1、服从甲方及业主方管理,遵守工地制定的各种规章制度。
2、必须服从施工调配,严格按施工技术要求和规范施工,保证施工质量和进度。
3、负责对班组人员进行安全和法制教育,让每个班组人员树立安全意识,并签订安全责任书。
4、负责对班组人员及时调配和管理,配合甲方的材料、机具和机械等的管理和守护,做到团结、和谐、友爱。
5、自备除塔机以和搅拌机以外的一切工具和小型机具。
6、负责安全防护措施,做到安全施工,文明施工。乙方人员要严格按照国家以及甲方、项目部的相关安全法律、规章、制度组织施工,在施工过程要正确的操作施工机械和安全用电,保证施工过程中施工机械、设备和人员的`安全,自行负责施工过程中人、机的安全;乙方要认真搞好安全生产,乙方人员发生生病、伤(包括轻重伤)、残疾、死亡以及由于乙方人员不按安全规章制度操作而造成的另一方人员的伤亡事故均由乙方负责;意外伤害事故费用在3000元以内乙方自行解决,费用在3000元以上的甲乙双方根据国家安全法规协商解决。工伤事故不论大小,生活费、差旅费、误工费等均由乙方自行负责。在施工范围外发生的治安案件,一概与甲方无关,由乙方和当事人承担一切责任。
7、乙方必须服从业主方,甲方监理工程师,质检单位等职能部门的监督,检验和检查工作。
8、为了各工种配合施工,乙方在施工作业中必须服从甲方施工员、管理员的安排和调度,在作业中必须做到场地整洁有序,工完场清。
9、按进度计划要求使用材料,如造成材料浪费和不合理使用,乙方需全额赔偿甲方损失,乙方作业人员不得偷拿甲方材料,一旦发现,处以十倍罚款。
10、乙方承担的工程项目不得再分包,在施工过程中经检验达不到国家验收规范,规定,不能保证施工质量的,甲方有权终止合同,造成的返工损失全部由乙方负责赔偿。
11、严禁浪费材料,施工剩余材料必须分类有序堆放。
12、该合同履约责任人在施工期间内必须坚守在施工现场,如有事须向甲方管理人员请假,时间不能超过两天。
七、工程质量
该工程必须按现行国家标准规范施工,验收达合格标准,每道工序作到自检,互检和交接检查,然后申请甲方、业主方等检查,合格后方可进行下道工序施工。严禁材料短用,不得偷工减料,如出现质量问题由乙方处理至合格,发生费用由乙方承担。
八、付款方式
每两层按乙方完成工程量款的40%拨付劳务费给乙方;到七楼坡屋顶现浇板完成浇筑时达完成工程量人工费的50%;在污水管安装完成后,甲方付总人工费得90%支付给乙方,余下的10%在甲方完成竣工验收后90天内付清。
九、该工程工期为_______天,从 _______年 _______月 _______日起至 _______年 _______月 _______日止(因不可抗拒的自然灾害,工期顺延)。
十、工程奖惩及违约责任
1、甲方劳务费按约定支付给乙方,乙方如不能按照总要求工期进度完成工作量,处500元/天罚款,提前完成按100元/天奖励。如因甲方原因材料不到位而停工三天以上,由甲方付给乙方工作人员生活费。
2、本合同经双方签定后,共同遵守,不得违约,如一方违约,由违约方赔偿另一方违约金人民币10000元。
十一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字之日起生效,并具同等法律效力,双方共同遵守。未尽事宜,双方协商解决。
甲方委托代表人:
乙方责任人:
日期: