热装修合同范本(合集9篇)

热装修合同范本(精选9篇)

热装修合同范本 篇1

委托方(甲方):

承接方(乙方):

装修项目:甲方整套楼房装修,工程预算总造价204447元,合同成交价186000元整

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设,订立本协议,以共同恪守。

一、工程地点:庆城县金凤苑小区2号楼2单元232室(124.32平方米)

二、形式结构:三室二厅二卫三、委托方式:包工包料

四、施工内容:祥见本合同附件《装饰工程预算表》五、施工时间:从20______年7月1日至8月30日,共60天。六、质量标准:施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。工程竣工验收合格后,3个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工维修。未尽细节的之处,由甲方提出,商量确定。

七、工程造价:预算造价共计人民币贰拾万肆仟肆佰肆拾柒元人民币(204447.00元),合同成交价壹拾捌万陆仟元人民币(186000。00元)。此费用已含材料费、人工费、工程管理费等,如有预算外费用双方商定。

八、付款方式:为确保工程质量和进度,开工前甲方预付工程合同款18600元的30%,计55800元,工程中期再付40%工程款,剩余30%工程竣工验收后,暂扣1万元质量保证金,至20______年12月30日内无任何施工质量问题,甲方将全额返还乙方。

九、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

附:工程预算表

甲方:

乙方:

____年____月____日

热装修合同范本 篇2

发包人(全称):

承包人(全称)

按照《中华人民共和国合同法》的规定,结合本工程具体情况,甲、乙双方本着自愿、平等、诚实、信任的原则协商一致,共同订立如下条款,以资双方共同信守。

第一条工程概况

1.1工程名称:都匀市财政局职工福利房。

1.2工程地点:原沙包堡财政所。

1.3工程项目及承包范围:具体说见《工程预算书》。

1.4施工日期:自____年____月____日始,至____年____月____日止,工期共5个月。

1.5工程总额:包工包料合同总造价币肆拾伍万元整(¥450000.00元)。

第二条工程款付款方式的约定装修房屋合同2.1于签署本合同7日内,甲方向乙方一次性支付工程总造价的35%支付备料款,装修工程余款,自双方验收合格之日起7个自然日内由甲方扣除工程质量保修金计14000.00元后,剩余部分一次性向乙方支付完毕。

2.2因工程项目(内容)变更或增加引起工程预算造价变更,甲方应签定《项目变更单》,因此而增加的费用应在签定之后作为决算附件。

2.3工程竣工办理移交手续后之工程尾款,如未按以上约定付款方式及时付清款项,每延误一天,乙方有权向甲方按工程未支付尾款的1%的标准收取滞期费,直至甲方付清为止。

2.4甲方应付的工程款项,不得交付予非合同签署人或非合同签署人之委托人。否则,由此产生的一切后果由甲方自行承担。

第三条工期约定

3.1施工过程中,甲方要求修改较大设计方案工期顺延;

3.2施工过程中,隐蔽工程施工完毕,甲方在接到《工程验收通知单》后,因故未能及时进行隐蔽工程验收并要求复验的,由此造成的工期延误,工期顺延。

3.3因非甲方原因导致的工期延误,工期不顺延。

3.4工期不顺延条款造成合同工期延误,由乙方按每日500元标准向甲方支付延误费。

第四条工程项目(内容)变更的约定

4.1签署本施工合同后正式施工前,如甲方要求删减部分工程项目(内容),甲、乙双方须签署《工程项目(内容)变更确认单》;

第五条工程质量及验收的约定

5.1乙方须按照本合同之附件《工程预算书》所列明的材料品质标准采购施工材料;甲方可对装饰饰面板等材料之颜色、花式进行确定;对乙方所采购材料按所列明标准进行验收。

5.2乙方须按照本合同之附件《工程预算书》中所规定施工工艺及施工内容进行施工。

5.3甲乙双方按国家《工程工质量验收规范》进行施工质量验收。

5.4竣工工程验收:工程施工完毕,乙方开出《工程验收通知单》通知甲方进行竣工工程验收;甲方自接到《工程验收通知单》3日内,须协同乙方进行竣工工程验收,竣工验收完毕,甲乙双方签署《工程竣工验收表》并办理工程移交手续。

第六条工程结算的约定

6.1工程竣工,甲乙双方办理完移交手续后,乙方须在2个日历天内向甲方送达《工程结算表》,甲方须在工程验收合格后7个工作日内付清所有应结算款项。

6.2工程竣工验收合格交付使用同时乙方开具工程质量保修单。

第七条服务的约定

7.1工程竣工结算完毕,甲方凭乙方开具保修单作为保修凭据。

7.2保修服务时间及保修金退还约定:工程竣工验收合格交付使用起次日的365个自然日内,即一年。保修期内,乙方应在接到甲方保修通知两日内及时履行保修义务,紧急保修事项则应在接到保修通知后一小时内进行保修,否则承担因此给甲方造成的一切直接和间接损失。质保期届满后三日内,甲方应在乙方按约履行质保义务下无息退还质保金。

7.3保修内容及保修范围:

7.4.1乙方以包工包料形式进行的施工项目因乙方所用材料质量、施工工艺不当引起的质量问题,乙方实行全部免费保修;并承担甲方所有损失。

7.4.2乙方施工项目超过保修期的,对甲方实行优惠有偿维护,收费内容为:材料费、人工费。

第八条其他约定

8.1本合同自双方签署后,即发生法律效力,未正式履行该合同条款之前,如甲乙任何一方单方面终止该合同,须按合同预算总额的20%向对方予以赔偿。

8.2施工期间,乙方因施工耗用的施工现场水、电、气费由甲方承担。

8.3施工期间至竣工验收合格交付使用前,造成的一切安全及人身伤亡由乙方负全部责任,甲方概不承担。

8.4施工完毕,乙方须对施工现场进行清洁整理。

8.5由于不可抗力事件对合同的履行带来一定影响,根据程度不同,甲乙双方协商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

第九条争议解决的约定

1.与本合同的有效性、履行、违约及解除等有关的争议,甲乙双方友好协商解决,协商不成的应向合同履行地都匀市____起诉。

第十条附则

10.1本合同自双方签字盖章之日生效,一式肆份,双方各执二份,具同等法律效力,双方应共同遵守。

10.2本合同未尽事宜,双方协商解决。

甲方:

乙方:

签署日期:

热装修合同范本 篇3

甲方:

乙方:

甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目,确定乙方为施工安装单位,根据《中华人民共和国合同法》,双方本着互惠互利的原则,经多次洽商,达成如下合同:

1.1工程概况:

本工程主要包括系统计算机机房装修.机房设备的提供安装调试.及其工程。

1.2项目名称:

1.3承包范围

系统工程设计.施工.及设备材料供应。

1.4施工地点

1.5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则:

1.6质量合保证

乙方须承诺,本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购,并须获得甲方的认可和支持,以确保本工程符合以上标准。

第二章甲乙双方的责任

2.1甲方的责任:

1)负责协调施工现场各工种间的配合。

2)负责对工程施工进度及质量进行检查.监督,发现问题及时提出并通知乙方及时纠正.

3)向乙方提供满足施工用水,电及相应的办公条件及堆放材料的库房。

4)对乙方提供的各种技术文件,资料保密,不以任何形式扩散给第三者。

2.2乙方的责任:

1)负责本系统工程施工图纸设计。

2)负责按合同规定施工,确保工程进度,按照甲施要求完成各项工作。

3)负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工,确保工程质量。

4)负责成品交验前的保护,保养。

5)做好施工记录.隐蔽工程记录,并汇集施工技术资料。

6)负责办理有关手续,并确保系统按期验收使用。

7)负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。

8)乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理,如违反甲方管理制度,视情节予以处罚直至清退出场。

9)做好施工组织管理,保持现场清洁,器材堆放整齐并及时清理现场垃圾,做到文明施工。

10)做好现场人员的安全培训工作,现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项管理制度,乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。

第三章材料及设备

3.1材料及设备到达目的地为工地现场。

3.2装修材料10天内交货,设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日;

3.3所有材料均由乙方组织采购,甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用。

3.4材料.设备除甲方另有书面变更要求外,均须按投标报价中所列产品型号.产地进行采购。

第四章合同价款

合同总价为:

计人民币:元整

合同总价包括附件的设备清单所列设备.系统的安装调试及其运保费.税金等所有的相关费用。

第五章付款方式

5.1合同签定后一周内,甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款,计人民币元整。

5.2乙方工程施工完毕,验收合格,正常使用后,甲方支付至所有款项90%的竣工款,乙方工程价款计人民币:(以最后决算为实际价格)。剩余10%作为质保金,工程验收1年付清。

5.3甲方支付给乙方的工程款项,乙方必须开具有效的正式的工程安装发票,给甲方入帐。

第六章工期

6.1本合同甲乙双方签定之日起,乙方即开始进行施工准备工作。

6.2根据甲方的施工进度安排施工工作。______年____月____日开始施工。

6.3乙方的施工计划安排需经甲方书面确认后方可执行;甲方原因造成的停工及工期延误,乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批;甲方须在48小时内予以书面答复,若逾期不予答复,则表示甲方同意乙方的报告。

第七章设计变更

甲方因变更设计时,应书面通知乙方;乙方按规定需变更时,应由甲方签证,竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算,未经甲方代表确认的变更无效,不可作为结算依据。

第八章工程验收

8.1工程完成后,乙方提交工程竣工报告,七日内由甲.乙双方对工程进行验收。

8.2工程验收时,乙方应向甲方提供本系统全套工程设计.施工文件及图纸,并提供全套电子管理文档。

8.3按国家和地方当局的相关施工规范,验收规范和标准作为验收依据。

8.4甲方需在三日日内验收完毕,并在验收报告单据上签字盖章。

8.5若经确定为不合格工程,则乙方应及时修正,并直至工程验收合格。

第九章保证及处罚

9.1乙方保证本系统中所使用的所有产品免受第三方提出关于侵犯其专利权.商标权或工业设计权的起诉。

9.2乙方保证本系统的设计.施工.验收.开通.正常使用。

9.3乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作,如逾期,每天按工程款的0.1%支付违约金。

9.4乙方保证在本系统保修内提供4小时快速响应,24小时内现场服务。

9.5乙方提供综合布线线路15年质量保证,质保期从工程验收合格后开始计算;网络设备及他1年质量保证,质保期从设备验收合格后开始计算。质保期内,乙方负责设备非人为损坏的免费维修.更换(详见产质保规定),保障产品的正常使用。整个系统乙方提供2年免费维护。

9.6凡购买乙方销售的产品设备,自验收合格之日起(一年)内如非人为因素引起的故障,经检验属实可免费更换.维修,但下列情况不属保修范围。

1、不正确操作,造成产品损坏:

2、自行拆卸,标贴损坏,日期涂改,产品人为损坏,进水,变形,受潮,自然灾害,雷击等。质保期后乙方提供维修服务,修理所需交通费及更换零配件费用由甲方承担。

9.7如在接入弱电系统工程中因使用甲方已有的线路与设备而有故障的,由甲方负责。

第十章仲裁与诉讼

10.1执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题,均应通过双方友好协商解决,协商不能解决的争端,提交甲方所在地法院诉讼解决。

10.2除另有裁决外,仲裁费与诉讼费由诉讼方承担

10.3在仲裁与诉讼期间,除正在仲裁与诉讼部分外,合同其它部分继续执行。

第十一章其它

本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等法律效力。本合同一式两份,甲乙双方各持壹份;本合同自双方签章双方往来文件,均应以书面形式为准。本合同如有未尽事宜,甲乙双方协商解决,或另订补充条后生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

_________年____月____日

热装修合同范本 篇4

甲方(发包方):

乙方(承包方):

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称:_______________________________________________。

2、工程地点:_______________________________________________。

3、结构型式:_______________________________________________。

4、建筑规模:建筑面积约_____________平方米。

二、工程承包范围及内容

1、承包范围:

(1)食堂餐厅及后厨内部地面、墙面、吊顶工程;

(2)水电改造工程;

(3)门窗工程;

(4)灯具及其他工程等。

2、施工项目以预算为标准(预算之外发生的项目另计)。

三、合同价款与支付

1、此项合同价款为_______元(人民币)。

2、工程款(进度款)支付:

(1)合同签字生效后,按施工进度拆除工程完工后支付_______%工程款,即______元(人民币)。

(2)水、电、墙、地面等中间工程完工后支付_______%工程款,即______元(人民币)。

(3)工程竣工验收合格后支付_______%工程款,即______元(人民币)。

(4)审计结束后支付_______%工程款,即______元(人民币)。

(5)剩余______元(人民币)工程款作为质保金,在工程竣工后12个月之内支付。

四、合同工期

开工日期:_____年_____月_____日。

竣工日期:_____年_____月_____日。

1、合同工期承包单位应采取一切措施予以确保。

2、因不可抗力的因素、重大设计变更或甲方付款延迟等原因造成停工,经合同双方确认后,可顺延工期,因乙方原因造成停工,工期不顺延。

3、若因乙方原因造成不能按期竣工的,乙方应赔偿甲方由于拖延工期所带来的损失费用,工期延误罚款最高限额为合同价款的_____%。若乙方无故拖延超过合同工期的1/3,甲方有权中止合同并保留追究乙方责任的权利。

五、双方一般权利和义务

1、若由甲方自行设计的,开工前向乙方提供确认的施工图纸和施工说明,并进行现场交底。

2、审核和确定乙方设计的施工图纸、施工说明及提出交的工程报价单,并分别签字认可。

3、开工前为乙方入场施工创造条件,包括搬清室内家具、陈设或归堆、遮盖,以不影响施工为原则。

4、提供施工所需的水、电。办理施工所涉及的手续及支付相关费用。

5、负责协调施工队与邻里的关系。

6、负责协调城管与环卫,以不影响施工为原则。

7、及时提供符合设计要求、正规厂家合格的自备材料和设备。

六、材料设备供应

1、本工程甲方采购的材料、设备,应为符合设计要求、正规厂家的合格产品,并应按时供应现场。如因质量问题、规格差异或“三无”产品造成损失,由甲方自行承担。

2、凡由乙方供应的材料、设备、期品牌、规格、单价、产地及质量标准须经甲方检验后才能使用,否则造成的损失由乙方负责。

七、工程变更

1、工程项目及施工方式如需要变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及延长工期。

2、甲方未按期支付工程款的,工期相应顺延。

3、若甲方中途要求变更设计,影响到乙方已购回的材料、已定制的成品、半成品的施工,且无法调整的`,损失由甲方承担。

八、工程质量与竣工验收

1、工程以双方确认的施工图纸、施工说明、设计变更内容为依据,以《建筑装饰装修工程质量验收规范》为质量评定的最低标准、以《民用建筑程室内环境污染控制规范》为室内环境达标标准。

2、在水、电等隐蔽工程完工后,甲乙双方应共同进行中间工程验收。如甲方不按时参加,乙方可自行验收,甲方予以承认。

3、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方接到验收通知后应按通知时间参加验收,办理验收、移交手续。如果甲方不能按时参加,乙方可自行验收,甲方予以承认。

4、在隐蔽工程和中间工程验收过程中甲、乙双方确认的质量问题,由乙方负责返修(返工)并承担费用和工期;在竣工验收中确认的质量问题,乙方负责返修(返工)并承担费用,但不再承担工期。

5、未办理验收交付手续,甲方使用房屋视为质量验收合格,由此引起的后果由甲方负责。

九、违约责任

1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律,法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

2、未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

4、发包人未按期支付工程款的,每延误一天向对方支付违约金____元。

5、由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。

6、由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元。

十、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向________人民法院提起诉讼。

十一、具体规定

1、因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。

2、施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用。

3、施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。

十二、其他

1、本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式____份,双方各执____份。

发包人(签字):

承包人(盖章):

签订日期:____年____月____日

热装修合同范本 篇5

甲方:______

乙方:______公司

经甲乙双方友好协商,双方达成如下协议,共同遵守。

甲乙双方于___年___月___日签定的《装修施工合同》即日终止。

甲方支付的设计定金人民币_____元,首付工程款_____,两项合计人民币_____元。

乙方前期工程费用如下:

1、水电安装工程:_____;

现已完成工程按总价_____元

2、设计费:123平方米_____元/方=_____元;

3、拆墙及清运费:_____元;

4、材料搬运费:_____元;

5、兔宝宝材料约_____元;

合计人民币共:_____元;

前期工程的水电、板材的材料款及人工费由乙方负责,与甲方无关,水泥、沙石及砖块材料由甲方房子承担支付,甲乙双方互不要求工程的款项收取和退回。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。

甲方(盖章):_______________

乙方(盖章):___________________

日期:______年______月_____日

热装修合同范本 篇6

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

风险提示:发包人的相对义务

根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,结合商铺装饰工程施工的特点,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经友好洽谈和协商,就双方的商铺装饰工程的有关事宜,达成如下协议:

第一条装饰装修工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程承包方式:

4、工程期限:开工日期:________年____月____日;风险提示:关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。竣工日期:________年____月____日。

第二条装饰装修工程价款

本合同总价为(大写):_____________,(小写)______________元。报价单根据市场经济运作规则,本着优质优价的原则由双方约定,作为本合同的附件。详见本合同附件《装饰工程预算表》。

第三条装饰装修工程设计

1、乙方根据甲方提供图纸进行本工程施工,甲方必须提供有关本工程的土建施工图及有关设计要求。甲方不得随意更改设计,合同签订后甲方若有设计更改必须提前______个工作日通知乙方并支付由此产生的相应费用。

2、乙方需严格按照甲方提供的图纸进行施工,不得随意更改,如因现场需要必须变更,需双方协商后确定最终施工方案,乙方方可进行施工。

3、乙方编制本工程的装饰工程预算书提交给甲方,经甲、乙双方共同确认后,作为本工程付款依据。风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。

第四条材料供应

1、由甲方提供的材料、设备(详见甲方提供装饰装修材料明细表),应当符合设施要求,如因质量问题或规格差异造成工程损失的,由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;乙方验收后应负责妥善保管。

2、由乙方提供的材料、设备(详见乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料运到施工现场前通知甲方,并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的,应禁止使用;如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。

第五条装饰装修工程价款及支付方式

1、大写人民币:______佰______拾_______万________千________佰________拾________元________角________分整,(______________元)该款为工程施工项目预算造价,如出现工程量增减或设计变更,以工程预算书确定的项目单价按时结算;

2、乙方申___:本公司的施工项目单价为工程定额报价,并非公司临时定价,而是一定时期的固定价格,甲方签字认可的工程预算项目单价双方不得调整。

第六条工程工期

1、以下原因造成的工期延误,工期相应顺延

(1)工程项目增加或设计变更;

(2)非乙方原因停水、停电累计超过8小时;

(3)甲方自作项目影响乙方施工的;

(4)合同中约定或甲方同意工期顺延的其它情况;

(5)甲方未按合同约定缴纳给乙方中期、尾款、增项款的;

(6)其它不可抗力因素。

2、乙方在以上情况发生后____日内,就延误的原因向甲方提出报告,甲方代表在收到报告后____日内应与确认、答复、延期不予答复,乙方即可视为延期要求已被确认。

第七条工程质量及验收风险提示:工程质量未符合标准的归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

1、质量标准:工程质量符合___________________标准。

2、由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。

第八条工程施工

1、乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。

3、施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。

4、乙方应遵守甲方管理有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏,由乙方负责。

第九条其他事项

1、开工前,甲方全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具,陈___等甲方要采取保护措施。甲方向乙方提供施工所需的水、电等物资及设备(此费用不计入合同价款中),并说明使用注意事项。

2、如须拆改建原建筑结构,建筑外观或设备管线,甲方负责到有关部门办理相关审批手续。未经甲方同意及有关部门批准,乙方不得擅自拆改原建筑结构及设备管线。

3、甲方要配合乙方协调有关部门做好保卫、消防等工作,并承担相应费用。风险提示:保修责任的起算

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。

第十条维修约定

本合同工程验收交付之日起,乙方负责为期________年的保修(凭签发的工程保修单为准),保修范围:乙方所装修项目应有的质量保证。属甲方人为或其他不可抗力因素发生的质量问题,及甲方自行装修项目或自购材料装修项目,导致质量问题的则不在保修范畴之内。

风险提示:明确违约责任

在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

第十一条违约责任

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额______%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

第十二条争议解决

1、因本合同项下工程施工发生的纠纷,甲、乙双方应协商解决。协商解决不成的,由甲方所在地人民法院管辖。

2、争议期间,除出现下列情况,甲、乙双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:

(1)双方协议停止施工;

(2)一方违约导致合同确已无法履行而停止施工。

第十三条合同生效

1、本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。

2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式_____份,甲乙双方各执_____份。甲方(签章):委托代理人:联系电话:________年____月____日乙方(签章):法定代表人:联系电话:________年____月____日附件:

1、施工图纸共_____张

2、装修预算书(经甲乙方共同签字确认)共_____页

3、甲方提供装饰装修材料明细表

4、乙方提供装饰装修材料明细表

5、其他:本合同共_____页(附件)____________________________工程装修预算书序号项目名称单位数量合计材料及共计说明(包括备注)

发包方(签字)

________年____月____日

承包方(签字)

________年____月____日

热装修合同范本 篇7

发包方:_______

承包方:_______

1、工程名称:_______酒店改造工程

2、工程内容:_______酒店改造及检修

3、承包范围:_______两台电梯改造,包括更换电梯控制柜、厅门传动系统、轿门电子感应光幕、对重缓冲器、钢丝绳,电梯轿厢装潢,电梯导靴衬,电梯门滑轮等。两台电梯整体检修。

4、承包方式:包工包料

5、工期:年__月__日——年__月__日

第一条、工程价款与支付

1、合同价款的确定依据现行国家、省、市有关文件及“工程预算书”定额执行。

2、本工程价款计算确定为人民币_______万元。决算金额不得超过本金额,超支部分甲方不予支付。

3、工程款的拨付:合同签订后付工程造价_______%的工程预付款,工程完工支付_______%,其余的_______%为质量保证金,保修期满无质量问题后支付。

第二条、工程质量

1、工程质量必须达到现行国家或专业的质量检验评定标准的合格条件,经协商本工程的质量等级约定为合格。工程质量必须符合市技术监督局的要求。

2、工程施工必须按照施工图来进行,必须达到效果图的标准,完工后达到甲方及有关部门验收合格标准。

3、工程质量达不到上述要求时,乙方负责无偿返修,直至达到要求,同时承担由此造成的各种相关费用损失,并按法定违约金标准(1%)按日支付违约金。

第三条、双方的责任

1、甲方责任:

1.1、会审施工图纸。

1.2、提供具备施工条件的施工场地。

1.3、因甲方原因影响施工工期将相应顺延,由此发生的费用由甲方承担。

2、乙方责任:

2.1、乙方于开工前一周提供施工图纸、施工组织设计、资质证明及工程进度、材料设备计划等施工必备手续。

2.2、施工过程使用的水、电、汽费用由乙方承担。

2.3、乙方必须使用符合国家质量标准的原材料,如因使用原材料不合格造成工程质量问题,无论是否超过保修期,乙方均负责赔偿直接和间接损失。

2.4、乙方负责施工安全,施工期间因乙方造成的一切事故,乙方负全部责任。

2.5、合同生效一周内乙方必须进入现场施工,如逾期未进入现场施工,甲方有权单方终止合同,乙方返还预付款并按法定标准(1%)支付违约金。

2.6、因乙方原因未能按期完工所造成的损失,经甲方确定直接损失和间接损失后,由乙方承担。

第四条、竣工验收与保修

1、工程竣工一周后,乙方向甲方提供竣工资料和竣工验收报告。

甲方收到竣工资料_______天内组织有关部门进行验收。

2、工程竣工验收后,按照国家有关保修条例要求在乙方所承包的范围内,工程保修期为一年。

第五条、争议的处理

双方因合同发生争议,首先请工程所在地建设行政主管部门调解,经调解后如双方未达成协议,由甲方所在地人民法院诉讼解决。

第六条、未尽事宜及补充条款如下:

1、甲方派出人员及监理人员有权对工程进行总体监督,包括工程质量、材料质量与使用、工程进度等与_______酒店电梯改造工程有关事宜。对违反合同的施工以及施工质量等问题有权提出修改,乙方必须无条件执行对于修改期间造成的直接损失和间接损失,由乙方承担。

2、随着工程进度情况,乙方应及时整理相应的内业资料并及时向甲方及有关部门报验,待验收合格后,方可进入下道工序施工。

3、工程竣工验收时,必须经市技术监督局验收合格,并由乙方办理验收合格手续。

4、未尽事宜由双方共同协商解决。

第七条

本合同一式两份,自签订之日起生效。

发包方(章):_______

承包方(章):_______

_______年_______月_______日

热装修合同范本 篇8

委托方(甲方):

承接方(乙方):

工程项目:

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。

第一条:工程概况

1.工程地址:______。

2.居室规格:______,总计:施工面积______平方米。

3.施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。

4.工程开工日期:______年______月______日

5.工程竣工日期:______年______月______日

6.工程总天数:______天

第二条:工程价款

工程价款(金额大写)______元,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。

第三条:质量要求

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。

2.工程验收标准,双方同意参照浙江省地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。

3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

第四条:付款方式

1.合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(______年______月______日),甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)

甲方付清工程价款,,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,

甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。

2.工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。

3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

4.甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。

第五条:违约责任

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

第六条:合同的变更和终止

1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

第七条:合同生效

1.本合同由双方盖章,签字后生效。

2.本合同一式______份,甲乙双方及见证部门各执壹份。

甲方(业主):(签章)

乙方:(签章)

______年______月______日

热装修合同范本 篇9

发包方(简称甲方):

承包方(简称乙方):

第一条工程概况

1、装潢施工地点:_____

2、住房结构:砖混结构;房型__房__厅__套,建筑面积约__平方米、

3、承包方式:_____

4、装饰施工资料:甲方住房的水电改造工程,墙体改造,墙体拆除,墙面及地面拆除,地砖、瓷砖铺贴,吊顶安装,门窗拆除,包水管,顶面、墙面涂料,厨具、洁具、灯具安装,隔断制作,搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程、(关于采购及搬运工程的补充约定:甲方所有采购都由乙方协助完成,甲方在采购过程中,承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内、但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下或者不予送货的状况,则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内或者乙方负责将货物运送至施工现场)、

5、总价款:____元(包括屋内垃圾清理费和材料搬运费),乙方已拿走甲方的冰箱及暖气片价值______元,抵工程款______元整,剩余工程款____元、大写(人民币______整、以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后确定,该总价款包含所有乙方承担的装修工程中涉及的人工、

6、工期:自____年__月__日开工,至____年__月__日竣工,工期约__天、另,如双方经过协商,对工期的延长达成一致意见,则按达成的统一意见执行、

第二条关于乙方职责的约定

1、乙方(即)在装修期间承担施工工程队负责人的职责,对本次装修工程的质量和工期负责、乙方全面承担联络甲方,带给材料需求,现场管理装修施工质量和施工人员等职责、如在施工过程中,产生质量问题和各类应由施工工程队承担的对甲方造成的损失,甲方只针对乙方(即)提出赔偿、

2、乙方在装修过程中,需保证全程在现场进行施工和管理(陪同甲方进行材料选购除外、如遇特殊状况,需与甲方协商并且获得认可)、

3、乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程、如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义,能够要求乙方无条件更换、

第三条关于材料供应的约定

1、全部工程用装修材料均由甲方带给,装修施工设备、工具由乙方带给、

2、甲方负责采购供应的材料,应贴合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方务必协助甲方办理验收手续、如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,职责由甲方承担、甲方供应的材料抵现场后,经甲乙双方共同验收,由乙方负责保管并组织施工,由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失,由乙方负责赔偿、

3、乙方务必负责进行材料的搬运上楼工作(瓷砖除外)、

4、为了保证工程的正常进行,乙方务必至少提前一周书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单及协助甲方进行材料采购,以便甲方于周末采购材料、甲方应按时带给乙方需要的材料、由于甲方带给材料延误,造成的工期延误由甲方承担职责、乙方同时务必带给大致精确(+/—5—10%)的所需材料的数量、由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担,或者由乙方负责运输退回供应商、

5、甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本协议规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用、如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方、

第四条关于工程质量及验收的约定

1、本工程执行dbj08—62—97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30—1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准、

2、甲方带给的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延、

3、由于乙方原因造成质量事故,其返工费和材料损失由乙方承担、

4、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目,须提前与乙方联系后,方能进行该项目的施工、

5、若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装(如窗户,橱柜防火门,台面等),甲方应事先安排时间并通知乙方,乙方应予以配合,并避免造成整体工期的延误、

6、工程验收—甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续、

7、工程竣工:乙方应提前二天通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收,并书面办理验收确认手续、如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期、如透过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用、

8、工程保修期一年,从竣工验收确认之日起算、保修期内由于乙方施工不当造成质量问题,乙方无条件地进行维修,并承担相应材料费用、

第五条关于安全生产和防火的约定

1、甲方带给的施工要求(见上述第三条)及与乙方协商,且施工场地应贴合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,遵守物业管理部门的装修指南,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生、如遇上述状况发生,乙方负责修复和赔偿、

2、施工中凡涉及改变房屋结构,拆、改承重墙,加大楼(地)面荷载,由甲方向物业管理部门提出协商,经确认后施工、

3、乙方应注意煤气使用安全,确保登高施工的安全保障等各类安全保证,并提醒施工工程人员注意安全,产生任何事故的职责完全由乙方负责、

第六条关于工程价款及结算的约定

1、工程款付款方式:经双方认可,工程款付款时间表如下:

协议签订完毕,水电改造完成并验收合格后,甲方支付乙方____元整

所有瓷砖铺贴完成并验收合格后,甲方支付乙方____元整

所有工程竣工,验收合格之后,甲方支付乙方____元整

剩余______元作为质量保证款,甲方入住三个月内支付、

合计______元整、

第七条其它事项

1、甲方工作:

(1)甲方应在开工当天,向乙方进行现场交底、向乙方带给施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项、

(2)做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作、

2、乙方工作:

(1)参加甲方召集的现场交底、

(2)全权负责协议履行、按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务、如在保证工程质量的状况下更换人员,乙方应提前通知甲方,并取得甲方同意、

第八条违约职责

1、甲方未按协议约定时间付款的,逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息、

2、由于乙方原因逾期竣工的,至逾期____天后,每逾期一天乙方向甲方支付__元违约金、

3、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担职责、

4、工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的,由甲方负责、

5、工程关键节点未办理验收,乙方提前进行下一阶段工程施工,由此造成损失的,由乙方负责、

第八条纠纷处理方式

因工程质量双方发生争议时,双方应尽量协商、或若协商不成时,能够按照本协议约定向:

____区仲裁委员会申请仲裁;

____人民法院提起诉讼

第九条协议的变更和解除

1、协议经双方签字生效后,双方务必严格遵守、任何一方需变更协议资料,应经协商一致后,重新签订补充条款、

2、施工过程中任何一方提出终止协议,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止协议协议,解除本协议、

3、如由于乙方施工出现质量问题,甲方能够无条件提出中止协议,而无需获得乙方的认可、

第十条附则

1、工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙____把交乙方施工队负责人保管、工程竣工验收时,甲方负责带给新锁____套,由乙方当场负责安装交付使用、

2、本协议签订后,工程不得转包、

3、本协议一式____份,甲、乙双方各执一份,协议附件为本协议的组成部分,具有同等的法律效力、

甲方(签字):_____

乙方(签字):_____

签订日期:_____年_____月_____日

签订地点:_____

一键复制全文保存为WORD
相关文章