城市房屋装修纠纷合同(通用3篇)
甲方合同编号:__________
乙方合同编号:__________
项目名称:__________
签订时间:__________
签订地点:__________
有效期限:__________
委托方(甲方):__________
法定代表人:__________
注册地址:__________
统一社会信用代码:__________
联系人(项目负责人):__________
联系方式:__________
通讯地址:__________
受托方(乙方):__________
法定代表人:__________
注册地址:__________
统一社会信用代码:__________
联系人(项目负责人):__________
联系方式:__________
通讯地址:__________
依照《中华人民共和国民法典》的规定,甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则,经友好协商,就乙方向甲方提供项目(下文简称“本项目”)的技术服务事宜达成一致,签订本合同。
一、合同标的
乙方根据甲方需求提供的全部服务内容,详见本合同附件一《合同价格、服务要求及配置清单》与附件二《技术服务人员需求单》。
二、合同金额
本合同总金额(含税价)人民币大写__________元整(¥__________元)。详见附件一《合同价格、服务要求及配置清单》。
三、付款
甲方收到乙方开具的等额增值税专用发票后、按以下第种方式向乙方付款:
1.一次性支付:乙方完成技术服务工作并经甲方验收合格后30个工作日内,甲方向乙方支付本合同费用总额。
2.分期支付:
1).预付款:本合同签订并生效、且甲方收到乙方提供的本合同等额增值税专用发票后30个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的30 %,即人民币大写__________元整(¥__________元);
2).第二次付款:乙方完成本合同所有服务内容后,由甲方组织验收,验收合格后,甲方为乙方签署《项目验收报告》(附件四)和《服务工作量确认单》(附件五)之日起30个工作日内,支付合同金额的60 %即人民币大写__________元整(¥__________元);
3).甲乙双方同意合同金额的10 %即人民币大写__________元整(¥__________元)作为质量保证金。待甲方获得最终用户验收报告及最终合同金额10%后的7个工作日内支付给乙方。
3.开票及收款信息
1).甲方开票信息:
名称:__________
纳税人识别号:__________
地址:__________
电话:__________
开户行:__________
账号:__________
2).乙方收款账户信息:
名称:__________
收款账号:__________
开户行:__________
地址:__________
电话:__________
甲、乙双方的账户名称、开户银行、银行账号以本合同提供的为准;如有变更,变更一方应当在本合同约定的付款期限10个工作日前以书面方式并加盖财务专用章通知对方。否则,由此产生的一切责任和损失由未及时通知方承担。
四、合同履行
1.甲方协作事项
1).在合同履行过程中,甲方指派固定的负责人,提供必要的业务支持,协助乙方进一步明确甲方的服务需求及所需要遵循的文档规范和模板;
2).针对培训服务:甲方有权监督乙方培训全过程;
3).甲方有权要求乙方如实提交工作进度、各类报表及报告等;
4).如果项目涉及到与其它业务系统的测试,则甲方应准备相应的测试环境,配合乙方到甲方的系统环境中进行测试;
5).按照合同约定时间及金额向乙方支付合同相应价款。
2.乙方协作事项
1).乙方应在本合同生效之日起5个工作日内按照附件一《合同价格、服务要求及配置清单》与附件二《技术服务人员需求单》提供相应的服务履行方案、服务人员名单、教材(针对培训服务);
2).乙方应严格按照附件一《合同价格、服务要求及配置清单》的内容、进度要求按时提交交付物。如有重大的问题或重要的变更发生,乙方应当在变更发生当天通知甲方,并在3个工作日内向甲方做出书面报告。合同履行过程中,乙方应当在3个工作日内回复甲方提出的与本项目相关的询问;
3).乙方应按照附件二《项目技术服务人员需求》配备专业服务人员以完成技术服务;(根据具体项目需求,有就写,没有就删掉)
4).乙方应保证其服务人员遵守甲方的各项工作要求和规章制度并对接触到的甲方信息承担保密责任;
5).按照合同及其附件所约定的内容按时进行交付,并按甲方要求提供完整的项目验收佐证材料。
五、知识产权
乙方应保证所提供的服务、文档内容不会侵犯第三方的专利权、商标权、工业设计、版权或其他权利。如因乙方提供的服务和内容侵犯了第三方权益,由乙方自行承担相应的赔偿,甲方不承担任何连带责任和赔偿责任。如因此给甲方造成任何损失,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿甲方的全部损失,且甲方有权要求乙方支付不低于合同总额30%的违约金。
六、保密要求
1.除非法律法规另有规定或有关行政、司法机关提出要求,甲乙双方未经对方同意,另一方不得以任何形式向第三方泄露本合同书及其附件的任何内容;
2.在本合同有效期内及有效期后年内,凡甲方提供给乙方及其派出技术人员的任何商业信息或技术信息,除非书面明确说明为公知信息的外,均构成甲方的保密信息。除非因履行本合同目的之需要,乙方同意对所有甲方的保密信息均承担保密义务。
七、检验验收
1.乙方应按照合同及其附件所约定的内容进行交付,所交付的文档与文件应当同时包括纸质版和电子版(份数由甲方根据要求确定);
2.乙方完成服务交付后,甲方应在7个工作日内按照本合同第一条和附件一的约束组织进行验收;若甲方在验收过程中提出修改意见,应在3个工作日内将意见以书面形式向乙方提出,甲方逾期未作验收的,乙方视为验收合格;乙方应在5个工作日内按甲方提出的`修改意见进行修改并再次交付验收,直至满足甲方要求为止。如乙方经过三次修改仍不能交付满足甲方项目要求的服务及产品,则甲方有权解除合同,乙方应退回甲方已经支付的全部款项,甲方将乙方交付的所有文档退回。
3.验收合格后,甲方向乙方出具项目验收报告。
八、售后服务
1.乙方交付服务成果后且经甲方验收合格之日起12个自然月内免费为甲方指定的人员提供技术指导和培训,以及提供与使用交付物相关的技术服务;
2.自验收合格之日起,乙方向甲方提供壹年期限的无偿跟踪/售后服务。
九、逾期和违约责任
1.乙方应按合同要求合理安排专业人员,并确保人员的技术水平和能力,如果乙方未按合同约定完成并交付,每延迟1个工作日/周(不足一周按一周计算),按延迟部分的5 %向甲方支付违约金,但总的违约金不得超过本合同金额的30 %。逾期超过六周的,甲方有权解除合同并解除乙方已培训的协议(如有),乙方应退还甲方已支付的所有款项。同时,由于乙方逾期培训进而导致甲方无法最终按期培训,由此给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任;
2.因乙方提交服务的质量问题,甲方最终用户向甲方要求赔偿损失后,甲方可以向乙方追偿损失(包括但不限于诉讼费或仲裁法、公证费、差旅费、律师费等);
3.未得到甲方书面同意前,乙方不得向第三方转让或转移本合同项下的权利义务;
4.甲、乙双方中任何一方违反保密约定给对方造成损失的,应赔偿对方损失。
如上所述的逾期违约金的支付不影响乙方初验、终验义务的履行。
十、争议解决
1.双方发生争议时,应本着诚实信用原则,通过友好协商解决;
2.若争议经协商仍无法解决的,按以下第种方式处理:
1).仲裁:如协商不成,双方均同意将争议提交仲裁委员会仲裁,依据该会现行的仲裁规则,仲裁结果是终局的,对双方均具有约束力;
2).诉讼:向原告所在地人民法院提起诉讼;
3.在争议解决期间,合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。
十一、其他约定
1.本合同的任何变更、修改、增补,需经双方签署书面补充合同方为有效;
2.本合同自双方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准;
3.本合同正本一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方:__________(盖章)
法定代表人(或授权代表人)签字:__________
日期:______年____月____日
乙方:__________(盖章)
法定代表人(或授权代表)签字:__________
日期:______年____月____日
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋装修,订立本协议,以共同恪守。
一、工程地点:__县__小区G幢401室
二、形式结构:单层式三室两厅一厨两卫
三、工程工期:开工之日算起一个半月(45天)
四、承包方式:
乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(甲方提供装饰装修材料明细表。乙方提供装饰装修材料明细表)
五、工程项目:
1、乙方负责5个房间(三卧室、一客厅、一饭厅)地面铺设瓷砖,打地角线,要求平整;一个厨房,两个卫生间墙面铺瓷到顶,留出吊顶空间,边角打磨。瓷砖由甲方提供,其余材料由乙方提供。
2、乙方负责电路水路改造:
3、乙方负责集成吊顶:厨房,两个卫生间
4、包三个水管
5、乙方负责客厅顶部打石膏条,客厅走廊顶部打石膏板。材料由乙方提供。
6、墙面刷双灰粉上漆,甲方提供漆材料,其余由乙方负责。
7、乙方负责安装卫生间门两扇、灯、洁具,材料由甲方提供。
8、装修完成后由乙方负责清理打扫。
9、厨房橱柜的具体装修由甲方提出方案,商量确定。
10、其它未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。
六、材料、设备的'供应
1、由甲方提供的材料设备,应为附合设计和国家标准要求的合格产品,并应按施工进度计划及时供应到现场,并事先通知乙方,双方对所供应材料的数量及外观进行共同验收,办理交接手续后由乙方负责保管。
2、甲供材料未经甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的双倍价格补偿给甲方。
3、由乙方提供的材料、设备,必须与所供的材料明细表中的品种、规格、型号、质量、计量标准及数量相符。
4、乙方提供的材料设备如不符合国家标准质量要求或规格有差异时,禁止使用;如已使用,其后果和损失均由乙方承担。
七、质量标准
施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。工程竣工验收合格后,3个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工维修。
八、工程造价
甲方共支付乙方装修人工费、材料费共15600元人民币。
九、工程款按以下方式支付:
(一)本合同签订后,开工二至五日,甲方支付相当于总价款20%(3120元)的工程款;
(二)完成50%的工程量之日后的三日内,甲方支付相当于总价款40%(6240)的工程款;
(三)竣工验收后三日内,甲方支付相当于总价款40%(6240)的工程款。
(四)竣工验收合格一年后或双方约定的保修期满,如果装修出现质量问题,乙方应该免费为甲方排查,否则,退还受损金额!
十、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
甲方:_________乙方:_________
日期:_________日期:_________
原告:住所地:法定代表人:被告:住所地:法定代表人:诉讼请求:风险提示:
诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。
一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币______元,并支付原告上述款项自________年____月____日起至实际支付之日止的利息损失;
二、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由:风险提示:
诉状是个利剑,挑起战争。如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。________年____月____日,被告将______厂房防腐工程发包给原告,并与原告签订了《_____厂房防腐施工合同》,合同约定:施工面积约为_____㎡,总工程价约为_______元,按实际施工面积结算工程款。在原告施工过程中,被告又增加了_____厂房三楼、四楼的地坪防腐工程。合同对如何支付工程款作了约定:
1、合同签订后,被告向原告支付总款____%作为合同定金;
2、工程全部完成,经现场验收合格,核对施工数量,被告向原告付清工程款___%,余下____%质量保证金,待保修期满________年后,一次性付清。合同中明确约定工程保修期为________年,保修期自竣工验收签字之日起计。合同签订后,被告支付了____万元的定金。________年____月____日,被告验收了该工程,并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。原告实际施工防腐面积为______㎡,工程总价款为_____元。时至今日,该工程的保修期早已届满,但被告分文未付余下工程款______元。原告曾多次催讨该款项,但被告均以各种理由推脱,至今未付。综上所述,被告的行为已严重损害了原告的合法权益。为此,为使原告的合法权益得到保护,根据我国相关法律法规之有关规定,特向贵院提起诉讼,请依法予以判决。此致______人民法院具状人:________年____月____日风险提示:
提起民事诉讼的原告负有举证责任,要能够举出证明案情事实,支持自己诉讼主张的各种证据等等。
注意,列书证,要附上原件或复制件,如系摘录或抄件,要如实反映原件本意,切忌断章取义、并应注明材料的出处;列举物证,要写明什么样的物品,在什么地方由谁保存着;列举证人,要写明证人的姓名、住址,他能证明什么问题等。
另外,证据和证据来源,虽然法律规定必须提交,但提交时的说明应能简就简,尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏,在庭审辩论中占据主动。
附:起诉状副本____份;证据材料副本____份。