开发商钢筋采购协议书(实用3篇)

开发商钢筋采购协议书(通用3篇)

开发商钢筋采购协议书 篇1

需方(甲方):_________________

供方(乙方):_________________

工程名称:_________________彭山区公租房二期(幸福苑小区)工程

为规范商品钢筋材料购销行为,保护双方的合法权益,明确双方技术经济责任,保证工程建设正常进行,依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本工程所需钢筋购销事宜协商一致,特订立本合同,双方共同信守。

一、产品名称、规格型号、数量、单价等如表所列:_________________(见附表)注:_________________因市场原因,每次采购的钢筋价格不尽相同,乙方需每次出货时填写完整协议规定的附件表格,标明型号、数量、价格等相关信息并加以签字盖章,经甲方签字确认收货后生效。

二、交货规定2.1交货地点:_________________彭山区公租房二期工地。2.2交货方式:_________________供应方负责送货至甲方指定工地的卸货地点,甲方承担卸货费用,乙方协助甲方完成卸车工作。

三、质量标准和技术文件要求3.1钢筋的质量必须符合国家现行最新标准和甲方要求;各项技术性能指标经实验室检测中心检验必须符合国家要求。3.2供应方交货时应向采购方提供该批货物的材质单、检测报告和合

______000c_格证。

四、包装要求和定尺要求4.1钢筋应捆扎;线材、圆钢、冷轧带肋钢筋每捆应挂有不少于二个标牌,注明生产厂、生产日期、钢筋牌号和规格;螺纹钢应在钢筋表面轧上牌号标志、厂名(或商标)和直径。4.2圆钢、冷轧带肋钢筋、螺纹钢要9米定尺。线材应为高线。

五、订货、送货

5.1甲方每次要求乙方供货时,提前24小时用订单或电话通知乙方,明确供货时间、钢筋规格型号、数量和卸车地点。

5.2乙方发货单要求准确填写车号、车次、钢筋规格型号、数量、发货时间。

六、验收标准、方法、地点及期限

6.1数量验收:_________________(1)线材的数量验收:_________________采购方和供应方约定在双方认可的公共计量单位过磅计量为准。(2)钢筋数量按乙方运到施工现场双方签认的材料验收单数量为结算依据。

6.2质量验收:_________________(1)表面质量验收:_________________钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤油污;钢筋表面不得有严重锈蚀(褐红色锈)及锈皮;钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。(2)检测中心检测:_________________采购方及时按规定取样送有相关资质的实验

室进行检测,各项性能指标符合相关国标现行最新版的规定;视为最终合格。如实验室检验不合格,甲方有权无条件退货,因此产生的一切费用、损失赔偿由乙方承担。

七、货款结算方式及货款的支付方式7.1货款结算:_________________以甲乙双方确认的材料验收单为依据,以抽样检查最低值为结算单计量标准,由甲方开据材料结算单,货款=材料结算单计量数量乘以合同单价。7.2货款的支付方式:_________________双方约定:_________________每汇总,付料款的个月作为一个付款周期,按施工方的收料单进行%,如遇供料过大(100吨以上),乙方无法承担

垫资资金。可与甲方协商提前预付部分货款。

八、违约责任8.1因供货方原因导致不能全部或部分交货的,应按不能交货部分乘以10%计算违约金。8.2供货方交货时间不符合合同规定的,每延期一天,乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值5%的罚金给甲方。

九、本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,按以下两种形式处理:_________________(1)申请合同签订地仲裁机构仲裁;(2)向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、本合同自双方签订之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验 收无误,并按合同规定将货款结算后作废。

十一、本合同一式2份,由甲乙双方各执一份。

甲方:_________________电话:_________________开户银行账号:_________________年月日

乙方:_________________电话:_________________开户银行账号:_________________年月日

附表:_________________彭山区公租房二期(幸福苑小区)工程钢筋采购表

第号

产品名称

规格型号

数量(吨)

单位(元/吨)

注:_________________1、乙方每次发货时须填写完整该表格并加以签字盖章;2、本表格内容一次性填写准确,经涂改无效。

甲方:_________________签收日期:_________________年月日

乙方:_________________发货日期:_________________年月日

开发商钢筋采购协议书 篇2

甲方(需方):___________________________

乙方(供方):___________________________

鉴于甲方施工生产的需要,同意由乙方供应甲方 项目的钢材,依照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,订立本合同,以资共同遵照执行。

一、产品名称、品牌、规格型号、厂家、需求数量、单价、金额、进货时间

_______________________________________________________。

二、交货时间、地点、方式及风险承担

2.1.交货时间:具体进场时间由甲方根据计划要求提前以书面形式通知乙方及时供货。

2.2.交货地点及方式:按甲方计划送货至甲方 项目施工现场的指定地点或甲方指定的集中加工地点。

2.3. 本合同项下的货物由乙方送至甲方指定的交货地点后,经甲方验收合格,并办理书面验收手续后,该货物的毁损、灭失的风险由供方转移至需方。

三、运输费用承担

3.1.乙方负责汽车运输至甲方施工现场指定地点,乙方负责卸车。

3.2.材料的装卸、运输、过磅由乙方负责,费用由乙方承担,费用按___________元/吨(一般为____________元,因不同项目情况有变化),与货款一并结算。

四、质量要求、技术标准、品牌及乙方对质量负责的条件和期限

4.1.按国家标准执行:线材质量要求符合国家标准GB/T701-1997,螺纹钢材质符合国家标准GB1499-1998.

4.2.乙方供货时随车必须提供乙方加盖公章的质量证明文件四份。

4.3.乙方必须保证所供钢材为合格产品。

五、包装标准、包装物的供应与回收

六、钢材计量方法(在招标时明确,可采取以下三种方式之一):

6.1. 盘圆、φ14以下螺纹钢按过磅计重,过磅单上必须由双方人员签字,φ14及以上螺纹钢按点支计重,最终以工地实际签收数量为准。

6.2. 盘圆按过磅计重,螺纹钢点支,最终以工地实际签收数量为准。

6.3. 盘圆、螺纹钢均按过磅计重,最终以工地实际签收数量为准。

七、验收标准、方法及提出异议期限

甲方指定委派 (甲方验收人员的更改需提前三天以书面形式告知乙方)、1名现场施工员和1名领导班子共同对货物的质量和数量进行验收,并开具收货单给乙方;同时对钢材质量文件进行签收。

螺纹钢9M或12M定尺交货(按甲方计划要求)。

甲方验收后对乙方钢材质量有异议时,可随时对所供钢材进行抽样送检,若发生质量问题除由乙方负责组织无条件退货外,乙方应全部承担由此造成甲方的损失。

甲方提出异议的期限为抽样送检后,检测单位出具检测报告10天内。

八、货款结算及支付方式(一般为按月结算,根据项目情况亦可采用节点结算方式)

上月______日至当月______日为一个结算期,供需双方月底办理结算,乙方向甲方提供当批次全额有效税务发票,甲方在次月15日前支付本结算期货款的______%.余款在甲方通知乙方完成供货后______个月内分______次付清。

甲方以银行转账方式支付货款,不接收供货方的委托付款。乙方必须出具有效的税务发票给甲方。

九、违约责任

9.1.乙方必须保质保量及时组织钢材进场,因乙方供货不及时造成甲方停工待料而造成的损失由乙方承担。

9.2.甲方应按时支付乙方的货款,若甲方资金暂时不能到位,双方可协商延期支付,如延期超过______天,延期支付的资金,由甲方按贷款利率和延期时间向乙方支付利息。

9.3.乙方应在甲方送货计划指定的时间内将货物送达到甲方指定的地点,每延迟一天乙方按货款的______%向甲方支付违约金。超过______天,甲方有权解除合同。

十、环境、职业健康安全要求

10.1.乙方对运货物的车辆严格要求,消除安全隐患。对车辆尾气排放量超标的禁止使用,货运车辆出工地大门,必须经过清洗,确保车路整洁、轮胎无泥。如未按甲方要求清洗车辆,造成市内管理部门罚款,其费用由乙方自行承担。

10.2.甲方负责对施工环境中存在的废气、噪音、扬尘、辐射等制订相应措施、确保进场作业人员符合劳动法规要求的作业环境。

十一、解决合同纠纷方式

11.1、向有管辖权的人民法院起诉。

十二、双方其它约定事项

12.1 .甲方有权根据乙方的供货能力和履约能力或项目实际情况增加或重新选择材料供应商,乙方必须无条件接受,乙方不承担违约责任。

12.2 乙方必须保证所供材料为合格产品,如验收不符合计划或合同要求或经检验产品质量不合格,乙方必须无条件接受退货处理,并承担由此发生的费用。

12.3合同签订时,乙方须提交营业执照、税务登记证等证件的复印件给甲方,并加盖公章。

12.4如需担保,另立合同担保书作合同附件。

12.5本合同签订后,如甲乙双方需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同,该合同同样具有法律效力。

十三、本合同双方签字盖章后生效,该合同一式______份,甲方执______份,乙方执______份。均具有同等法律效力。

甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________

__________年________月_______日__________年________月_______日

开发商钢筋采购协议书 篇3

甲方(采购单位):

住所:

电话:

统一社会信用代码:

法定代表人(授权代表):

乙方(供应单位):

住所:

电话:

统一社会信用代码:

法定代表人(授权代表):

根据《中华人民共和国民法典》,甲乙双方在平等互利,协商一致的基础上,就甲方项目经理部所需钢材供货签订以下采购供应合同,并在履行合同期间,共同遵守以下条款:

第一条本合同包括的其他文件

1、合同附件:本合同未涉及的条款和补充条款等。

2、合同履行中经甲乙双方达成一致的补充合同及合同更改协议(若发生)。

3、甲乙双方委托代理人(经办人)的法人代表授权委托书(报甲方存档)。

甲方工程概况

工程名称:

工程地点:

开工时间:

竣工时间:

第二条供应要求

1、名称、规格、牌号、定尺长度、生产厂家、单位、数量、单价、金额及供货时间,按要求填写在附件中,并加盖甲乙方单位合同章。

合同总价款为人民币元。

名称规格牌号暂定数量单位单价(元)生产厂家及品牌合同总价:,大写:

2、合同确定的钢筋牌号、生产厂家、定尺长度,若无甲方书面变更文件,乙方不得以任何理由自行更改。

3、合同单价为固定价,不经双方协商一致书面签认均不作更改。

4、合同中钢筋计量单位采用吨,乙方保证钢筋送货单与合同计量单位一致。

第三条钢筋质量要求、技术标准,乙方对质量负责的条件和期限

1、钢筋力学性能、工艺性能、化学成分应符合以下标准:

(1)钢筋混凝土用热轧带肋钢筋符合标准;

(2)钢筋混凝土用热轧光圆钢筋符合标准。

(3)其他约定:。

2、乙方交货须附按本条第1款相关标准检验合格的产品质量证明书,凡乙方提供的产品质量证明书及甲方经复验证明不符合此标准的钢筋,均为不合格钢筋。

3、本合同如涉及进口钢筋,乙方应向甲方提供国家海关出具的该钢筋的商检证明和进口完税证明。

4、如乙方供应的钢筋在甲方验收、试验、加工使用过程中出现不合格,甲方应在发现不合格后日内向乙方提出书面异议,乙方对其不合格钢筋及给甲方造成的损失负责。

第四条钢筋交货地点、方式

1、乙方交货时间:,交货地点:,联系电话:,接货人:,乙方按甲方要求卸货、码放。

2、乙方在发货前通知甲方接货人员,明确到货品种、数量,并派专人到甲方交货。

3、双方在钢筋交接的同时办理交接手续,双方盖章或签字作为交接凭证。

第五条钢筋运输方式和费用负担

1、钢筋运输由乙方负责,在本合同规定时间内送达甲方指定地点,运输费用已计入本合同第二条产品单价内,乙方不得以变更运输方式和路线等任何理由向甲方收取运输费用。

2、乙方自备装卸钢筋所必需的装卸人员及机械,装卸费用由乙方承担。

3、乙方应遵守地方政府关于运输、车辆、交通、环保等方面的法令法规,并承担钢筋运输所造成的一切影响和损失(包括各种违章、肇事、罚款等)。

第六条钢筋的合理损耗及计算方法

如国家对钢筋交货有合理损耗的具体规定,乙方要在合同签订前提供给甲方,由双方按国家有关规定协商确定。

本合同产品的合理磅差为‰以内。

第七条包装标准、包装物的供应与回收

1、包装按国标“型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定2101—89执行,费用由乙方自负。

2、钢筋包装物由乙方供应,乙方不回收包装物。

第八条验收标准、方法及提出异议期限

1、钢筋验收标准按本合同第三条第款规定执行。

2、数量检验采取下面两种方式,以甲方实际验收的数量为准。

(1)乙方带电子磅,在交货地点过磅检验。

(2)甲方检尺,按理论重量计算检验。

3、乙方交货须附钢筋质量证明书,质量证明书中的力学性能、工艺性能、化学成分等指标必须符合本条第1款验收标准之规定。

4、钢筋规格型号、生产厂家、牌号、定尺长度必须与合同规定一致。

5、如甲方在验收后的理化试验、加工以及试件试验等过程出现钢筋不符合合同规定的技术标准时,甲方应在第三条第4款规定时间内向乙方提出书面异议,乙方于通知发出日内给甲方书面答复,逾期则被认为已同意甲方通知中的处理意见。

6、如甲方在第三条第4款规定时间内未提出书面异议,则被认为乙方所交钢筋符合合同规定。

第九条结算方式及期限

1、除甲乙双方另有商定外,合同价款结算在乙方按合同要求将钢筋全部交给甲方,并经甲方验收、检验后证明(含钢筋质量证明书)均符合合同要求后日内进行。

甲方工地人员所签“收料单据”不作为甲方的付款凭证,乙方在供应后须将“收料单据”转到甲方公司物资部,甲乙双方核对并办理结算单据(对账单),“对账单”作为甲方的付款凭证。

2、合同结算后在日内,甲方向乙方支付合同结算总价%的货款,其余货款甲方在日内付清。

3、特殊情况下,如甲方的建设单位未按时给付甲方工程款,影响到甲方未及时给乙方支付钢筋货款时,乙方将以充分理解的态度与甲方协商货款支付问题。

4、对结算及付款方式另有约定时,在本合同“其它约定事项”条款内明确列出。

5、货款支付方式为转账支票或银行承兑汇票。

合同中规定单价为银行个月承兑汇票支付的价格,付款以转账支票支付时,每吨钢筋的价格在合同单价基础上降低人民币元。

第十条违约责任

1、乙方所交钢筋不符合合同规定,造成甲方不能使用的及质量不合格的钢筋,由乙方负责包换、包退,并承担因退货而发生的费用及甲方因此所受的损失。

2、由于甲方原因造成钢筋退货,因退货发生的运输、装卸费用由甲方承担。

3、乙方逾期交货的,每逾期一日,需向甲方支付逾期部分钢筋总价值%的违约金。

逾期超过日,甲方有权解除合同,由此给甲方造成的损失由乙方自行承担。

4、甲方逾期付款的,每逾期一日,需向乙方支付逾期部分价款%的违约金。

逾期超过日,乙方有权解除合同并收回已交付的钢筋。

由此给乙方造成的损失由甲方承担。

第十一条合同争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。

协商或调解不成的,按下列第种方式解决:

1、提交位于(地点)的仲裁委员会仲裁。

仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力;

2、依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十二条合同生效与终止

1、本合同自双方签字盖章之日起生效;

2、本合同在双方完成约定内容,货款结算后;或合同主体一方违约或不能再继续履约时即告终止。

第十三条合同变更

合同变更必须经双方协商一致,并经双方法定代表人或授权代表签字,加盖双方印章后方可生效,其他任何形式的变更均为无效。

第十四条合同专属权

本合同权利专属于合同双方,任何情况下未经对方书面同意不得转让给其他方。

第十五条合同份数

本合同一式份,各方各执份,具有同等法律效力。

第十六条其它约定事项

环境保护管理工作的责任,按甲乙双方所签订的《环保及安全管理协议书》执行。

签署时间:年月日。

签署地点:。

甲方(盖章):乙方(盖章):

法定代表人或授权代表(签字):法定代表人或授权代表(签字):

附件:《环保及安全管理协议书》

一键复制全文保存为WORD
相关文章